经典范文网

导航栏 ×
你的位置: 作文网 > 合同范本 > 导航

建筑工程工程合同

发表时间:2023-05-08

建筑工程工程合同通用7篇。

【#合同范本# 】随着法制化建设不断加深,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。合同可以为我们的工作带来许多方便和保障,正规的合同范本应该是怎么样的呢?下面是小编精心收集整理,为你带来的建筑工程工程合同通用7篇,仅供参考,欢迎大家阅读本文。

建筑工程工程合同(篇1)

建设单位:________________________________

1、根据已收到的招标编号为______的__________工程的招标文件,遵照《工程施工招标投标管理办法》的规定,我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术 规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后,我方愿以人民币__________ 元的总价,按上述合同条件、技术 规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标,我方保证在______年______月______日开工,______年_____月____日竣工,即____天(日历日)内竣工并移交整个工程。

3、如果我方中标,我方将按照规定提交上述总价5%的银行保函或上述总价10%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书,做为履约保证金,共同地和分别地承担责任。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第11条规定的投标有效期有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方金额为人民币____________元的投标保证金与本投标书同时递交。

投标单位:(盖章)

单位地址:

法定代表人:(签字、盖章)

邮政编码:

电 话:

传 真:

开户银行名称:

银行账号:

开户行地址:

电 话:

日 期:____年____月____日

建筑工程工程合同(篇2)

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律、法规规定,甲方将建设工程劳动、作业分包给县有相应劳务分包资质的乙方施工,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方充分协商,同意签订如下条款,以预共同遵守执行。

一、工程概况:

工程名称:建筑地点:建筑面积:层数:工期:从天。

二、承包方式或范围

1、承包方式:乙方实行劳务承包,包工不包料,甲方负责施工技术,质量,安全,材料供应等全过程的施工管理。

2、承包范围:按设计图纸范围内基础工程、主体工程和装饰工程土建部分(除第三项外所有工程)。

3、水电安装工程、门窗工程、楼梯阳台铁艺栏杆工程,外墙涂料,保温防水工程,室内适中腻子,外脚手架龙门架施工应另外计算。

A、基础工程、主体工程、装饰工程土建部分。

B、主体结构。

C、装饰结构。

4、合同总造价(暂定)元/m(以实际施工图为准进行结算),合同签订后,变更部分按实际增减工程量结算单价由甲乙双方根据市场信息价协商确定,若有此项或类似单价的按已有单价结算。

5、付款方式:施工过程,双方签订完成四层楼面后付根据完成工程量工程费给乙方,以后每一层砼捣完,按每层工程量款项付,依此累计。其余待主体工程验收合格后支付到工程量总造人工费的%,总工程全主体装饰完成,验收合格后工程款付到,余下的.5%待竣工后30天内付清或/另乙方留()万元质保金一年后付清。

三、双方责任

(一)甲方:

1、提供施工图纸一份,按施工图纸提供质量合格的半成品,成品和原材料。

2、指挥和监督乙方按图纸进行施工,并以书面形式在工序施工做好安全教育、技术、安全交底。

3、只提供施工用的二级配电箱、搅拌机、塔吊。

4、负责与建设单位,监理等单位的联系,协调现场工作。

(二)乙方:

1、提供配合甲方办理各项资料,证件工作。

2、认真落实组织好劳动力,按照甲方施工进度要求完成施工任务。

3、乙方负责工具(铁铲、灰桶、压条、刮尺、砖刀、槎板、线墨斗。撬棍、钢钻、铁锤、扫把等及铁钉、铁线、扎线等工具)。

4、遵守甲方各种有关规章制度,服从甲方指挥和管理,现场管理人员有权对乙方违章作业按公司相关处罚条例进行处罚。

5、必须按照工程质量,工期和安全文明等有关规范施工作业。

6、乙方负责在上岗前对分项工程进行安全交底,持证上岗,检查施工部位的安全设施达到标准后方能上岗作业。特种工必须持合格证上岗,严禁无证操作。

7、遵守国家法律、法规,不得收留无证或未办理手续的人员进入施工现场和流速,否则发生意外后果由乙方负责承担。

8、乙方在施工中要节约用料,必须做到“三清五好”,如若发现随意浪费材料及周围材料的,甲方有权要求乙方赔偿材料款,并按公司处罚条例进行处罚。

9、保持搅拌站的整洁,负责搅拌机的清理和每天例行的机械保养,负责搅拌机周边的运输道路,沉沙井,排水沟的清理,确保沉沙井内沉淀表面低于出水中的0.3m。

10、遵守计划生育规定,不准收留、使用超生和未满18周岁的人员,否则被政府部门罚款,乙方自己承担。

11、乙方保证配足够的组长,班长、施工员必须在现场负责施工质量、安全、进度管理,协调解决施工中的问题,并配合甲方人员工作。

12、乙方生活用品自备片理,乙方不得在宿舍内煮吃,不得使用明令禁止的炊具和用电物品,乙方必须在甲方指定的地点烧水煮饭。

13、乙方施工时不得妨碍其他工种的施工,并按项目部进度计划要求施工,各分项工程达不到进度计划要求的,乙方应采取措施确保该分项工程进度。

14、乙方自带电锯,电钻等小型工具电缆线。

15、乙方必须保持施工现场清洁。

16、乙方负责搅拌机的操作和保养。

17、乙方需节约用水电,不得出现常流水,长灯明的现象,用后关水、关电,否则发现罚款。

18、甲方办理劳务用工手续,提供工人的劳动合同给乙方,无身份证及未与劳务公司签订合同的不得进入工地施工。

19、配合甲方、计生部门督促作业队遵守,从流动人口,计划生育管理的定。

20、保证施工区、生活区、公共厕所,洗凉房,工人餐厅等公共场所的干净卫生,保证良好的工作,生活环境。

四、质量管理

1、工程质量标准,达到国家要求合格工程。

2、乙方人员,必须按甲方提供的图纸和设计变更规范进行施工。非甲方原因造成质量事故,所发生的返工费用全由甲方自负,必须时参照公司处罚条例进行处罚。

3、各工序施工前必须接受甲方等有关管理人员的施工,安全技术交底和检查,甲方同意后,方可进行大面积的施工。

4、混凝土浇筑完成后,乙方及时定人进行砼的养护。

5、乙方在施工中应配合其他工种,不得损坏,污染已完成的成品,发生由乙方人员造成的现象由甲方清理干净或照价赔偿。

6、乙方做好自检工作,发生质量事故时不得自行处理,必须报告甲方,在甲方的指导下进行处理。

五、安全管理

1、现场施工人员必须正确佩戴好劳动保护用品,特种工人必须持合格证上岗证上岗。

2、施工人员必须接受公司的安全教育,安全技术交底,开展班前安全活动并做好记录。

3、保管好甲方提供的施工机械和劳动工具,做工器具的保养和清洗,完工后未能原数交还的按价赔偿。

4、乙方不得私自拆除安全围护设施,必须时经甲方人员同意派专人拆除并把做安全措施后可进行施工。

5、乙方工人必须按照建筑安全操作规程规范施工,必须执行甲方制定的有关安全文明规定。

6、如乙方工人不按建筑安全操作规程施工,引发的人为事故,由乙方全部承担。

六、文明方面:文明施工是现代化施工的一个重要标志,是本项目部一项基础性的管理工作。坚决文明施工重要意义。文明礼貌施工是项目部管理水平的综合反映,是现代化施工本身的客观要求,是项目部管理对外窗口,文明施工有利于培养一支懂科学、善管理、讲文明的施工队伍。

1、严格控人为噪声,进入施工现场不得高声喊叫,无故打模板乱吹啸,限制高音喇叭的使用,最大限度减少噪声扰民。

2、现场宿舍不得有闲杂人员,不得带小孩进入工地。

3、确保周围环境清洁卫生,做到无污水外溢,围墙外无渣土。无材料、无垃圾堆放。环境整洁,水沟通畅,生活垃圾每天用编织袋袋装外运,生活区域定期喷洒药水,灭菌除害。

4、在生活区内设置食堂,提供工人伙食。并按食品卫生法要求执行。用餐统一在食堂进行。施工现场设茶水供应点,茶具有消毒设施,确保冬天有热开水供应。

5、生活区和施工现场设男、女厕所、浴室,厕所为蹬位、水冲式,污水排入化粪池。浴室淋浴设施,保持清洁,排水通畅,有专人管理。

6、当天施工材料合理安排、禁止铺张浪费,要做到下班时。料清、机清、场地清。

7、在乙方内部人员之间绝部允许出现打架、头欧、赌博现象及甲方管理人员发现乙方施工人员有偷、盗现象的人员。一旦发生上述事件,不管任何原因,甲方有权对乙方处以20xx.00元-20xx0.00元的罚款并清除乙方有关人员出施工现场,情节严重的移交当地治安管理部门处理。

七、工期与奖罚:

1、本工程主体工程工期为时间以基本验收日期始计算。

2、因连续小雨、停水、停电、待料、机械的原因停工达八小时以上(从一周内计算),以及人力不可抗拒的自然灾害,工期相应顺延(以甲乙双方当日签字认可为准)。

3、乙方在某个工序施工中明显达不到质量,工期要求的,甲方可安排其他专业施工队伍进场帮助完成,所发生的赶工费从乙方工资扣除。工期进度缓慢,乙方不增加工人时,甲方有权更换施工队伍,乙方自行撤出,并按完成合格工程量的90%结算。

4、在施工过程中必须厉行节约材料,所有材料和周转材料的损耗必须控制在约定范围内,如果被甲方发现有浪费材料甲方有权对乙方处以500.00元—20xx.00元的罚款。

八、其他事项:

1、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决,或签订补充协议,协商不成有仲裁机构判决。

2、本合同一式两份,甲乙各执一份,具有同等法律效力。

3、本合同双方签章后生效,工程完成并结算尾款后自动失效。

甲方(盖章):__________________乙方:_________________________

代表人(签字):________________身份证号码:____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

建筑工程工程合同(篇3)

发包方:____________(以下简称甲方)

承包方:____________(以下简称甲方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚信的原则,经双方友好协商将建瓯市金鸡大厦项目续建工程承包给乙方,为了明确双方应承担的义务和责任,签订以下协议条款,甲乙双方共同遵照执行。

一、工程概况:

1、工程名称:______市______大厦住宅续建工程

2、工程地点:______市区

3、工程承包范围:从第四层开始及以上部分住宅施工

4、工程造价:约2200万元人民币(具体工程量按实际结算为准)

5、工程内容:土建、水电、装修等工程施工

6、工程承包方式:包工包料

7、甲方指派______为工程现场负责人

乙方指派______为工程现场负责人

二、工程质量等级:

按国家GB503000—______《建筑工程施工质量验收统一标准》和现行颁发的验收规范,达到合格标准。

三、工程施工工期:

1、本工程施工工期为300日历天,以施工许可证下达后浇捣第一层楼板混凝土之日算起;

2、工程开工日期:______年______月份(如有延期开工须经双方协商顺延)

3、发包方应做好本工程项目周边地区与政府、居民的协调工作,因甲方原因及战争和人力不可抗拒的自然灾害等因素造成停工,除工期顺延外,甲方应承担因此造成的一切经济责任及乙方的相关损失费用。

四、竣工验收:

xx大厦第x层开始以上住宅工程竣工并具备验收条件的,乙方提交xx大厦第四层以上的竣工验收报告,甲方在收到竣工报告15日内应组织相关部门进行验收,如到期未组织验收或验收后5个工作日内不予批准又不提出整改意见的,则视为竣工验收通过。

五、决算依据:

1、工程量根据甲方提供的双方确认的施工图纸、会审纪要和设计变更及现场签证增加的工程量和价格确认函为决算依据,按现行定额计价结算,按实计算工程量。

2、本工程结算计价套用定额:本工程所有施工项目均按xx省最新定额套用和最新相关文件调整,人工、机械费用按国家最新政策及地方现行政策文件调整。

3、材料价格按xx地区当月信息价计算,信息价没有的按双方确认的市场价计算。当材料市场价超出施工期间材料信息价时,应按市场价调整。

4、工程类别均按照三类进行取费,有施工地下室的工程按二类进行计算。(详见附件,本工程预算取费计算标准)

5、劳保费用按承包施工公司类别计取。(详见附件:劳保核定卡计取)

6、工程结算总价款不下浮。

7、因工程的地理环境特殊,故费用增加,双方约定人工费在最新政策性调整后再增加50%作为工程结算。

8、由于本工程地理位置处于市中心繁华商业区和居民区。应加强外墙钢管架安全防护,在施工前,乙方做好专项施工组织设计方案报建设单位及监理公司审核,建设单位应依据乙方所报的施工方案签证外墙钢管架价格认证作为结算依据。

9、有关政策性调整的时间以本工程竣工验收时有关部门发布的最新政策性调整为准。

10、钢材、水泥、地材按实时价格确认。钢材、水泥、地材市场价超出施工期间材料信息价时,应按市场价调整并按实际到场价格加价10%计算。

六、工程款支付方式:

1、乙方进场开工20天内甲方必须支付乙方备料款5%~10%。进度款按每月25日上报工程量,甲方收到乙方上报的工程量进度单后10天内应支付给乙方85%工程进度款。若甲方未按期限付款或付款不足,乙方有权停工待款,甲方应赔偿乙方由此造成的所有损失,逾期支付达30个日历天,乙方有权按建筑成本价对本工程项目的续建及房产进行单方处理。

2、本工程施工完经甲方及有关部门验收后一个月内,甲方应付给乙方已完成工程量97%工程款。

3、甲方收到乙方竣工结算书(乙方仅提供金鸡大厦第四层以上的内业资料)之日起45天内完成工程决算审核,如甲方在60个日历天内仍未审核完毕,甲方应按乙方上报的工程结算价款为准付给乙方。工程结算余下3%保修金,待期满一年后十天内付清。

七、工程履约保证金:

本工程的合同履约保证金(人民帀)壹佰万元整,于合同签定后七日内支付到甲方指定的帐户,甲方以本项目工程的整个续建权对保证金进行担保,保证金在合同生效后三十个日历天内全额退还到乙方指定的帐户,若逾期退还必须向乙方支付日千分之一的违约金,逾期退还超过六十个日历天,乙方有权单方对本工程续建权进行处理。

八、其他事项:

1、由于本工程在本合同签订前已施工部分楼层,已施工的内容不包含在本合同承包范围内,本合同的承包范围均不负责其相应的质量与资料。实施本合同前,建设单位应保证已施工内容的合格,不得因已施工内容影响本工程合同的实施。非乙方原因造成的工程质量和安全责任,乙方不予承担。

2、本工程中发生的占道施工、周边居民及有关单位的协调和与之有关的事项均由发包方出面处理,所发生的一切经济费用均由发包方承担。

3、甲方应向乙方提供施工所需的一切场所(包括水。电。道路三通,材料制作及堆放场所,项目部办公及施工和管理人员的住宿及后勤场所等)并承担其费用。

4、本项目签订合同后乙方安排进场准备工作,甲方负责办好施工许可证并承担其费用。

5、本协议未尽事宜,双方另有补充协议,如本协议与合同范本条款有抵触的,按本协议条款执行。

6、本协议在执行中发生纠纷,双方本着友好协商解决,若协商不成时,双方约定有______市______区人民法院提起诉讼。

7、本协议书与该工程项目的其它合同具同等法律效力。

8、施工任务书下达时作三方协议(银行、开发商、施工队)。

九、由于该项目地理位置特殊,造成工程材料产生二次三次装运费用,其费用在施工过程中由甲方现场代表签证为准,并入进度款和最后决算中给予补偿。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程工程合同(篇4)

甲方:_________

乙方:_________

为了保护好房屋,使其免遭白蚁侵害,以确保财产和人身安全,根据国家建设部令(1999)第72号《____市房屋白蚁防治管理规定》和_________要求,本着服务

第一、质量

第一的原则,经双方协商,就下述房屋的白蚁预防工程事宜签订本合同。

第一条 甲方新(改、翻、扩)建房屋工程基本情况

第二条 防治范围及质量标准 预防范围:采用喷洒药物方法对新建房屋建筑的地基、木构件和部分墙体等进行处理,以达到防止白蚁危害房屋主体的目的。 质量标准:经预防处理后,上述房屋主体自预防竣工之日起________年内不发生白蚁危害。

第三条 甲方应负责事项

1、提供工程项目批准文件(复印件)房屋平面图、结构平面图等有关图纸并将工程开工日期提前一周,分部(项)工程实际施工日期提前3天通知乙方,以便做好预防施工计划准备。

2、做好与乙方的配合协调工作,为乙方提供水、电等必要的施工条件,并督促施工单位为乙方提供必要预防施工方便。

3、合同期内应及时向乙方提供蚁害的39;发生情况说明,并为乙方提供预防工程回访复查的方便。如因甲方内装修而引起蚁害,其责任应由甲方自行负责。

4、乙方进场施药期间,甲方无关人员应撤离施药现场。

5、本工程的白蚁预防费按_________文件规定收取,即每平方米建筑面积_________元,合计(大写)_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分,甲方应于签订合同时一次性缴付乙方。因甲方原因,造成乙方重复施工的,增加的费用由甲方另行支付。

第四条 乙方应负责事项

1、必须坚持服务

第一、信誉

第一、质量

第一,切实做好白蚁预防施工管理,确保预防处理过的房屋在本工程预防包治期(自本工程预防竣工之起算________年内)不发生蚁害(自本工程预防施工结束后,因甲方擅自更改预防处理过的构件或装修而引起的蚁害除外)。

2、如属甲方原因导致乙方不能正常进行白蚁预防施工的,如上述房屋在包治期内发生蚁害的,由乙方在甲方的配合下,履行一次性灭杀白蚁的补救措施。如再次发生蚁害,则乙方按灭治白蚁的有关规定向甲方收取相应的灭治费用。

3、白蚁预防工程施工结束后,乙方应及时签发《新建房屋白蚁预防工程竣工报告》、《新建房屋白蚁预防工程竣工验收单》交甲方存档,作为新建房屋白蚁预防工程竣工验收的依据之一,并对预防作处理的工程进行定期回访复查。

第五条 其它约定事项_________。

第六条 本合同一式叁份,甲方两份,乙方壹份。

第七条 本合同自双方签字之日起生效,至本合同约定的预防包治期结束时,自行终止。 甲方(盖章):_________

乙方(盖章):_________ 负责人(签章):_________

负责人(签章):_________ 经办人:_________

经办人:_________ 联系电话:_________

联系电话:_________ 联系地址:_________

联系地址:_________ ________年____月____日

________年____月____日

建筑工程工程合同(篇5)

发包方: (简称甲方)

承包方: (简称乙方)

甲乙双方为承建危房改造项目,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法.》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿和诚信的原则,结合工程具体情况,双方达成以下协议:

第一条、工程概况及承包内容

1.1工程名称:危房改造工程

1.2工程地址:正安县粮食车队门口上面周碧芬的老房后面处。

1.3承包内容:砌砖原定后壁已原有石坎子代墙,现因情况改变需另加一壁墙身,浇板、粉湖、包括所需用的材料及做工,下从地面起,上为浇板止,两个门窗,门为钢模门、 (无基础工程,不包括钢化、水电安装等二次装修)。

1.4质量等级:合格

1.5承包方式:包工、包料

1.7合同价款:原定后壁已原有石坎子代墙,仪定价格为贰万柒仟贰佰元,现因情况改变,后壁另加一壁12墙身。 (场地现有旧砖不够的砖以及灰砂、水泥、工资)共加价捌佰元。以上承包内容现总价共、贰万捌仟元整小写:28000元

第二条、甲方义务

2.1负责施工过程协调工作,保证水电供应。

2.2如果有关部门阻止修建不成功时,甲方承担所用去的材料和工资。

第三条、乙方义务

3.2乙方负责在施工过程中以及施工现场全部人员的人身安全。

3.3不得损坏施工现场周围的建筑物和其它设施。

3.4做到文明施工,保持施工现场清洁。

第四条、工程款付款和结算办法

4.1签合同之后甲方预付材料款贰万元,主体浇板完工支付肆仟元,粉湖及门窗安装完后十个工作日内,付清全款

4.3本合同所约定的专用条款和通用条款,均参照国家住房和城乡建设部和国家工商管理局联合制定的《建设工程施工合同》通用条款和专用条款的版本,并赋予他们相同的含义和词义。

4.4承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工,并在质量保修期内承担保修责任。

第五条、安全施工

5.1乙方应对施工过程中的安全负责,应全面关照施工现场成员的安全,以免发生人身安全事故。

第六条、合同的终止:工程变更后上次合同无效,本合同签字之日起产生法律效力,工程竣工完成,付清款项后终止。

第七条、纠纷解决方法:

任何一方违约应赔偿对方经济损失,本合同规定,双方协商不成,按以下任一方式解决:

7.1向正安县人事劳动仲裁机关申请仲裁。

7.2向县人民法院起诉。

本合同一式二份,甲乙双方各一份。

甲方(公章): 乙方(公章):

法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

年 月 日 年 月 日

建筑工程工程合同(篇6)

甲方:

乙方:

经甲、乙双方协商,甲方把永新县大沙林场危旧房改造工程的泥工建筑任务承揽给乙方,双方达成如下协议:

一、甲方把大沙林场危旧房改造工程的泥工建筑任务承揽给乙方,泥工部分包括该建筑的所有砖结构的建筑任务,所有墙的内外粗粉刷任务,乙方在施工过程中所需材料甲方只负责运输到施工现场,上料、拌料等所有任务由乙方负责。

二、乙方在施工过程中,甲方提供生产工具、水、电接通。

三、质量要求:乙方必须按照该工程的建筑设计图进行施工,同时也要达到承包方的质量要求,如果出现工程质量问题,乙方返工工资甲方概不负责。

四、该工程的单价计算方法:按照该工程的建筑每层的平面面积相加总面积乘以130元/平方米(,其中主体占60%,装修占40%),另加该建筑工程的屋顶也算一层的面积(包括屋顶的盖瓦任务),此单价包括乙方的工人工资和乙方所有管理费用,乙方在施工过程中不能以任何理由追加工程款。

五、付款方式:乙方按照甲方的要求完成每一层的任务,甲方预付该层的80%的工程款,乙方把该工程如期全部完成,甲方在一个星期之内把余下的工程款全部付清。如果乙方中途退场,甲方拒付余下工程款。

六、工程期限:甲、乙双方签订合同之日起三个月之内完工。

七、乙方在施工过程中,甲方必须积极配合乙方,其中包括乙方在施工过程中的所需材料,乙方必须至少两天前通知甲方,甲方按照乙方的通知两天之内必须运到施工现场,还有木工必须及时配合施工。

八、如果不是不可抗力的原因造成该工程不能如期完成,如果是甲方的原因造成延期,甲方补偿乙方该工程泥工部分的总工程款的5%,如果是乙方的原因造成工程延期,甲方将扣除乙方的该工程的总工程泥工部分款的5%。甲、乙双方在施工过程中,如果其中一方没有积极配合的情况下,当时双方将要及时通知对方并且记录下,双方确认生效。

九、乙方在施工过程中,必须节约建筑材料。

十、乙方在施工过程中,必须注意安全,带好安全帽,大小安全事故,甲方概不负责。

此合同一式贰份,双方签字生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程工程合同(篇7)

建筑行业农民工劳动合同书

(木工)

甲方(用人单位)名称:

法定代表人(委托代理人):

地 址:

性 质:

乙方(劳动者)姓名:

性别:

出生年月:

家庭住址:

居民身份证号码:

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》和《重庆市劳动合同规定》等法律、法规,在平等自愿、协商一致的基础上,一致同意订立本劳动合同。

一、工程名称;龙门小镇 #楼 #户型

二、工程地点;蔺市镇

三、工程施工范围及内容

本工程的主体结构施工过程中,所有设计图纸、设计变更中构件的成型的模板均属

本次承包范围,即含所有梁、板、柱、墙、筒体、楼梯、零星构件等模板的制安,其主要工序内容如下:

1、模板加工机械的安装、设置工作。

2、按施工图纸和施工规范技术交底的内容,配制模板、安装模板,留设孔洞,施工缝,后浇带的支模、加固拆除,模板内的杂物清理等,从而满足钢筋绑扎或砼浇筑等下道工序施工。

3、砼浇灌过程中模板的看护工作亦属本次承包范围。

4、砼达到拆模强度后的模板拆除、清理的码放成堆,涂刷隔离剂,使用过程中的垂直运输或场内的水平转动等,以及拆模后的场地清理。

5、模板制作,安装过程中所使用的小型工用具均由承包方自理,如手电锯、手锯、锯片、地拖线、扳手、榔头、水平管、线坠等。

6、工程结构事束后,模板工程所用的材料由乙方清理干净,并码放成堆。

四、工程安全要求 ;

1.乙方施工人员进场前,不得隐瞒自己患有癫痫病、心脏病、高血压、肝炎等不宜从事建筑业及高空作业以及年龄等行为,否则一经发现罚款1000-20xx元/人,并限期退场,一切责任由乙方负责。 2.乙方符合要求的施工人员进场后,还必须携带身份证复印件到

甲方安全部门履行三级安全教育,建立职工安全卡后方可安排上岗作业,变更人员必须及时报告甲方,未经三级教育,绝对禁止上岗,乙方私自安排上岗的一切责任由乙方承担,造成后果的责任由乙方承担。 3.乙方必须服从先安全后生产的原则,不违章指挥,不违章作业,不违反劳动节纪律。 4.乙方施工人员必须自觉遵守各项安全操作规程,安全用电等要求,正确使用安全三件宝,服从甲方的安全管理,及时整改安全隐患,由乙方原因造成的安全事故概由乙方自行负责,并承担经济损失和法律责任。 5.乙方施工人员凡违章指挥、违章作业、违反劳动纪律,经教育不改的甲方有权按企业规定予以经济处罚。情节严重的,予以停止施工,直止清退,造成后果的承担相应责任。

五、工程质量要求

1.乙方承包范围内的各分项工程施工必须严格按照相应操作验收规范、施工组织设计(方案)、施工图及甲方现场管理人员的要求进行,并保证一次验收达到合格要求。 2.如因乙方操作施工不当而引起的工程质量问题概由乙方承担

3.各分项工程必须严格按三检制度执行,保证项目、观感项目必须符合规范要求,并根据实际情况进行返工,直至达到相应标准要求,费用责任方自理,并追究相应责任,其中模板工程的平整度、垂直度及模板刚度均作为重点控制,每跑模、每涨模一处根据具体情况扣罚100-1000元处,并处理至符合要求,否则其发生的人工费、材料费在工程结算款中扣除,拆模后砼的平整度、垂直度作为模板工程实测考核依据,凡不能达到相应标准要求,必须无条件返工,直至达到要求为止,否则该分项不予结算,责任由乙方承担。 4.乙方施工质量达不到验收标准的,经指导教育仍不能达到标准要求,或不服从甲方技术质量管理的,甲方有权根据实际情况终止协议,责任由乙方承担。

六、施工进度

1、 乙方在甲方工地的施工人员必须稳定,不得随意抽调。 2、乙方根据甲方提供的分部、分项工程的工作量,组织足够的劳动力在甲方指定的时间内完成指定性施工任务,不得滞后,每滞后一次罚500元。 3、除遇到人为不可抗拒的自然灾害,否则乙方在甲方现场的施工人员不得随意息工,以影响甲方的施工进度,如发生一次罚500元。

七、结算及付款方式 1.各分项的工程量均以实际完成工程量进行结算,人工单价为:非标层单价______ 元/m2,标准层单价为______ 元/m2, 2.结构每施工一层,经验收达到相应标准要求,经项目部有关人员(项目经理、项目工程师、分管负责人、质检员、安全员)签证后,报分公司审核、备案。按工程进度付款,每月30日前付前一个月合格工程(拆模后)100%的工程款。余款在结构工程完工后一个月内付清。4、凡中途以要求涨价停工的一律按已完合格工程的60%给于结算。

八,劳动合同解除和终止

1,甲方可以单方解除或终止合同并视具体情况扣发其尚未支付的工资。 ⑴ 乙方患病或非因公负伤,医疗期满后不能从事原工作的; ⑵ 严重失职、营私舞弊、对甲方利益造成损害的;

⑶ 乙方违反劳动纪律、经教育仍无改正的;

(4)被依法追究刑事责任的。

2. 有下列情况之一,乙方可以单方终止合同。

⑴ 甲方不能按合同约定向乙方支付劳动报酬的;

⑵ 甲方不履行合同,违反法律法规的规定而侵害乙方合法权利的;

⑶ 甲方违规指挥,严重危及乙方人员生命安全的。

九 附则

1、其他未尽事宜,由双方另行协商解决。 特注:在施工中乙方不存在误工费等其他费用补贴。

2 本协议自双方签字或盖章之日起正式生效,到本工程施工结束,劳务费结算并支付完毕后该协议自行失效。

3; 本协议未尽事宜,甲乙双方另行商议并签订补充条款,补充条款与本协议具有同等效力。

4; 本协议一式二份,甲、乙双方各执一份

甲方(公 章): 乙方(签字或盖章):

法定代表人(委托代理人)

(签字或盖章):

签订日期: 年 月 日

精选阅读

建筑工程合同模板集锦(5篇)


在法治精神逐渐深入人心的今天,合同的重要性得到了更大的挖掘。签订合同时为了维护交易更加公平的进行。签订合同时需要注意哪些事项呢?小编特别整理来自网络的建筑工程合同模板集锦(5篇),相信你能找到对自己有用的内容。

建筑工程合同模板 篇1

发包方:

承包方:

依据《民法典》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容:设计施工图纸所包含的所有内容

二、工程合同价款:本工程合同造价为人民币x元,即人民币x元整。本造价内含两年养护费用。

三、承包方式:由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容:设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。

四、工期本工程工期为:________年____月____日至年月____日,绿化工程养护期为:________年____月____日至________年____月____日。

五、工程价款的支付与结算

1、按工程进度每月支付完成产值的______%;

2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余x%的款项;

3、本工程价款不含税金。

六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

七、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

________年____月____日

建筑工程合同模板 篇2

一、承包事项:平顶山飞宇国际汽贸城 9#楼及室外管网道路 工程技术资料

二、承包方式:

1平米包干,元/m2,总建筑面积为: 6700 m2,价款为: 10050.00 元。大写: 一万零伍拾元 。

三、合同工期:合同工期为20xx年 9 月 28 日至 20xx年 4 月 28 日。

1甲方每月支付乙方工程资料费 .00 (大写: 两千元整 )如果甲方在达到资料费支付条件后7日内无法支付乙方工程资料费,乙方保留停止工作和解除合同的权力。

2如果在合同工期内,甲方未完成所有施工任务,导致乙方的工程资料未在合同工期内完成竣工备案,工程合同发生延期,则在延期的月份内,甲方需按月支付乙方工程资料费 .00 (大写: 两千元整 )。延期月份15天以下(含15天)按半月计算,15天以上的按全月计算。

五、承包范围:工程技术资料的填写、收集、整理、组卷、归档、备案,直至竣工。

六、办公用品归属:电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供,资料软件由乙方承担。

乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步,工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。

①检验试验:甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作,乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作(检验试验费用由甲方承担)。

②资料编制填写:施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制,所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。

③资料签由乙方找相关人员签,要求与工程同步。

④分包工程技术资料:乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料,并整理归档。

八、合同履行期间,乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走,防止出现人身伤亡事故。

九、本合同一式两份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。

建筑工程合同模板 篇3

为了保护好房屋,使其免遭白蚁侵害,以确保财产和人身安全,根据国家建设部令第72号《____市房屋白蚁防治管理规定》和_________要求,本着服务

第一的原则,经双方协商,就下述房屋的白蚁预防工程事宜签订本合同。

预防范围:采用喷洒药物方法对新建房屋建筑的地基、木构件和部分墙体等进行处理,以达到防止白蚁危害房屋主体的目的。

质量标准:经预防处理后,上述房屋主体自预防竣工之日起________年内不发生白蚁危害。

1、提供工程项目批准文件(复印件)房屋平面图、结构平面图等有关图纸并将工程开工日期提前一周,分部(项)工程实际施工日期提前3天通知乙方,以便做好预防施工计划准备。

2、做好与乙方的配合协调工作,为乙方提供水、电等必要的施工条件,并督促施工单位为乙方提供必要预防施工方便。

3、合同期内应及时向乙方提供蚁害的39;发生情况说明,并为乙方提供预防工程回访复查的方便。如因甲方内装修而引起蚁害,其责任应由甲方自行负责。

4、乙方进场施药期间,甲方无关人员应撤离施药现场。

5、本工程的白蚁预防费按_________文件规定收取,即每平方米建筑面积_________元,合计(大写)_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分,甲方应于签订合同时一次性缴付乙方。因甲方原因,造成乙方重复施工的,增加的费用由甲方另行支付。

第一,切实做好白蚁预防施工管理,确保预防处理过的房屋在本工程预防包治期(自本工程预防竣工之起算________年内)不发生蚁害(自本工程预防施工结束后,因甲方擅自更改预防处理过的构件或装修而引起的蚁害除外)。

2、如属甲方原因导致乙方不能正常进行白蚁预防施工的,如上述房屋在包治期内发生蚁害的,由乙方在甲方的配合下,履行一次性灭杀白蚁的补救措施。如再次发生蚁害,则乙方按灭治白蚁的有关规定向甲方收取相应的灭治费用。

3、白蚁预防工程施工结束后,乙方应及时签发《新建房屋白蚁预防工程竣工报告》、《新建房屋白蚁预防工程竣工验收单》交甲方存档,作为新建房屋白蚁预防工程竣工验收的依据之一,并对预防作处理的工程进行定期回访复查。

第五条 其它约定事项_________。

第六条 本合同一式叁份,甲方两份,乙方壹份。

第七条 本合同自双方签字之日起生效,至本合同约定的预防包治期结束时,自行终止。

建筑工程合同模板 篇4

联系地址:

本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,为了更好的开拓市场,扩大企业的经济效益和社会效益,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

1.1乙方接受甲方委托,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方参加该项目的公开招投标,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方中标并与建设单位签订承包合同。

1.2“成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。

2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息,并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得报酬。

2.3乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。

2.4乙方在甲方参与招投标期间,应尽到作为介绍人的慎谨和诚实义务,协助甲方做好标书的编制。如果能够中标并达成合同,那么在甲方的工程过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。

3.2如果中介成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方

因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

3.3如果中介成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付报酬。

4.2中介成功后,甲方必须一次性支付乙方中介报酬。

6.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

6.2乙方不得以其在中介过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

7.1本合同签字生效后,如果 年 月 日,乙方仍未完成中介任务的,本合同自动终止。

7.2如果中介成功,本合同完全履行完毕后终止。

7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

9.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

9.2本合同一式二份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

建筑工程合同模板 篇5

7.1凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

7.2由乙方负责采购工程质需材料并供应至施工场地。

7.3材料设备应附有出厂合格证,如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格,检验费用由持有异议一方承担,否则由采购方承担。

本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,可按下列方式依序解决:

1、提交肥西县仲裁委员会仲裁;

9.1本工程竣工验收合格后保修期为一年,保修费用由乙方负责。

9.2本工程约定的工程质量保修金(即合同履约保证金)为工程总结算价款的5%。保修金在工程竣工验收合格壹年后三十天内付清。发包人将保修金全数返还承包人后,承包人仍须按建安工程规定以及肥西县政府有关部门规定承担保修责任。

10.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜,双方应另订协议。

10.2本合同一式二份,甲方乙方各执一份。

10.3本合同履行完成后自动终止。

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,将 的维修承包给乙方并达成如下几点:

1、 乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后,在条件容许的情况下,1天之内组织人员或设备进行维修,维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收,并形成验收文件用于结算。

2、对已入住的客户维修,要求维修完毕后客户签字认定。

3、承包人不在约定期限内派人维修的,发包人可以委托他人修理。

4、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

承包人按相关规定对已维修工程进行保修,在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担已维修工程质量保修责任,按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下:

1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;

3、装修工程为2年;

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;

5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;

7、其它项目保修期限约定如下:

质量保修期自工程验收合格之日起计算。

1、 由甲方工程师共同配合乙方施工,行使合同约定的职权,向乙方发出指令及其签证,确保工程的顺利进行。

2、 现场确定施工范围核实工程量。

3、 组织相关单位进行验收,评定质量标准。

4、 按合同约定的期限支付工程款。

5、 负责各部门的关系协调。

1、 提供相关的施工方案。

2、 按建筑规范进行施工管理,严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。

3、 抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。

4每日完工后必须保证环境整洁、干净。

维修按每处单独计价,费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价,每月汇总后进行结算,预留5%作为质保金,验收合格一个月复查合格后支付。

甲乙双方务必严格履行合同的所有条款,不得违约,否则,

另一方有权利追求其违约责任,并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。

下列情况为违约:

1、 不按规定的方案和质量标准施工,造成质量低劣。

2、 不能在规定的期限内完成工程任务。

3、 现场管理混乱,受到有关职能部门的批评处罚。

七、 本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙双方签字或盖章生效,本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。

建筑工程设备租赁合同系列


经过反复讨论编辑为您整理出了这份最好的“建筑工程设备租赁合同”。如今社会的经济正在迅速的发展,合同的使用更加频繁。签订合同能够尽可能地避免合作双方产生不必要的分歧。还请您能收藏本网页!

建筑工程设备租赁合同 篇1

出租方(甲方):___________________

承租方(乙方):___________________

根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:

一、设备的使用地点及工程情况______________

二、租赁设备概况

设备名称:_____________________

规格型号:_____________________

数量(台):___________________

随机人员(人数):_____________

机手补助:_____________________

租赁金额:_____________________

三、设备的所有权

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。

四、甲方的基本责任

1、提供技术型良好的设备。

2、设备进入乙方施工现场厚,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。

3、甲方机手应该按设备操作规程施工。

五、乙方的基本职责

1、为甲方机手提供食宿。

2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备。人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。

3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。

4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方

5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。

六、结算方式及相关事宜

1、租赁期间:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。

2、结算方式:设备租赁费按包月计算,首月_________万元/月,次月_______万元/月,第三月______万元/月,第四月______万元/月,第五月______万元/月,第六月______万元/月,乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金______万元,并且完全支付进场和反程运费押金______元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月,按整月结算。超过一个月以上,超出部分按天计算(元/天)。

3、运费的承担:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。

4、工作时间:每月工作时间不得超过______小时,超出部分按______小时折合一天计算机械租金和机手加班费。

5、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。

6、设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过______元以上的部分由甲方承担,______元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片。滤芯等低值易耗品的费用。

7、设备因故障造成的停工每月累计布超过______天(维修时累计______小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费。

8、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。

七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括:租赁合同附表。租赁机械收据。及甲。乙双方通过协商做出的补充规定。

八、争议的解决:_______________

有关本合同的一切争议,甲。乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

九、本合同一式二份,由甲。乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。

十、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。

甲方:_______________乙方:______________

日期:_______________日期:___________

建筑工程设备租赁合同 篇2

出租方(甲方):

承租方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:

一、 设备的使用地点及工程情况: 桩基、基坑支护、人防、基建工程。

二、租赁设备概况

设备名称:挖掘机4台、柴油桩棰4台、空压机2台、混凝土搅拌桩机3台、架管、扣件等

随机人员(人数):10人

三、设备的所有权:

本合同所列的所有租赁设备的`所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。

四、甲方的基本责任:

1、 提供技术型良好的设备。

2、 设备进入乙方施工现场厚,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。

3、 甲方机手应该按设备操作规程施工。

五、乙方的基本职责:

1、 为甲方机手提供食宿。

2、 乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。

3、 乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。

4、 乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方

5、 乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。

六、结算方式及相关事宜:

1、租赁期间:自 20xx 年10月15日至20xxX年 12 月 31日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。

2、结算方式:设备租赁费按包月计算,场和反程运费押金贰拾万元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。

3、运费的承担:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。

4、工作时间:每月工作时间不得超过300小时,超出部分按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。

5、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。

6、设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过伍元以上的部分由甲方承担,伍元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片、滤芯等低值易耗品的费用。

7、设备因故障造成的停工每月累计不超过3天(维修时累计12小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费。

8、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。

七、争议的解决:有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

八、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执壹份。甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲 方(签章): 乙 方(签章):

20xx年10月15日

建筑工程设备租赁合同 篇3

出租人:

承租人:

根据《中华人民共和国合同法》有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致签订本合同。

第一条:公司原则上对使用设备时间在一个月以下的不租赁。承租人凡低于一个月的租赁期,又急需使用的设备,租赁费按整月计算。

第二条:收取各种设备租金的计价标准:

物品名称

规格

单位

价格

备注

租赁费的支付方式和期限:租赁费自提货之日起计收租赁费。租赁费按月结算,每月的1日为结算日。全部租赁物送还之日为租赁费清之日

第三条:押金

原则上按所租设备成本收取,押金不得低于成本价15%,押金待租赁物全部送还验收抵作租金或作为赔偿结算,先交押金后提货。

第四条:租赁物交付的时间,地点及验收方法

本合同双方签字后,由承租人出具设备使用清单。由出租人负责运送,运费由工地直接结算。提取租赁物时当场验收,并办理机械完好手续,送还时应清刷干净,否则应加收清除费用。

第五条:租赁物资的保管维护与使用

一,承租人对租赁物资要妥善保管,租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善使用不当或故意造成租赁物资损坏,丢失的,承租人应按赔偿价格表向出租人赔偿。

二,承租方所租的物资不得调换,否则按租赁物价格表赔偿。

三,承租方不得在租赁物品上打眼焊接,握弯,否则按本条第一款赔偿方式赔偿。

第六条:承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让转租给第三人,也不得变卖或作抵押品。

第七条:出租方在合同期内,不得要求承租方提前交回租赁物,否则承担违约责任。

第八条:违约责任

1,不按时交纳租赁费,应向出租人缴付租赁费日5‰的违约金,如超过30天不能缴付租赁费,出租人有权随时收回租赁物。如承租人不能及时按合同支付租金,造成设备供应不足或供应不及时,出租方不承担责任。

2,如承租人转让,转租或将租赁物资变卖,抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿还全部租金20%的违约金,并赔偿由此而给出租人造成的其他损失。

3,工程完工结算时,对丢失的设备,可暂按赔偿结算,对赔偿金不能在一个月内付清的承租方,出租方有权对丢失的设备连续计收租赁费。直至赔偿金和连续计收的租赁费还清为止。

第九条:租赁物价格

钢模板丢失每平方160元,模板堵头丢失每个1.5元,模板卡丢失每个0.4元,钢架板丢失每块150元,钢架管丢失每米12元,底座丢失每个5元,扣件丢失每3.80元,螺丝丢失每套0.4元,其他酌情办理。

第十条:本合同在履行过程发生的争议,由双方当事人协商解决,调解不成一方可向人民法院起诉。

第十一条:本合同未尽事项,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

第十二条:本合同一式份,合同双方各执份,本合同附件或附注都属合同的组成部分,与合同具有同等效力。

出租方:

承租方:

住所:

住所:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电话:

电话:

年 月 日

年 月 日

建筑工程设备租赁合同 篇4

出租方(甲方):___________________

承租方(乙方):___________________

根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:

一、设备的使用地点及工程情况

____________________________________

二、租赁设备概况

设备名称:_____________________

规格型号:_____________________

数量(台):___________________

随机人员(人数):_____________

机手补助:_____________________

租赁金额:_____________________

三、设备的所有权

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。

四、甲方的基本责任

1.提供技术型良好的设备。

2.设备进入乙方施工现场厚,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。

3.甲方机手应该按设备操作规程施工。

五、乙方的基本职责

1.为甲方机手提供食宿。

2.乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备.人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。

3.乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。

4.乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方

5.乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。

六、结算方式及相关事宜

1.租赁期间:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。

2.结算方式:设备租赁费按包月计算,首月_________万元/月,次月_______万元/月,第三月______万元/月,第四月______万元/月,第五月______万元/月,第六月______万元/月,乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金______万元,并且完全支付进场和反程运费押金______元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月,按整月结算。超过一个月以上,超出部分按天计算( 元/天)。

3.运费的承担:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。

4.工作时间:每月工作时间不得超过______小时,超出部分按______小时折合一天计算机械租金和机手加班费。

5.油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。

6.设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过______元以上的部分由甲方承担,______元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片.滤芯等低值易耗品的费用。

7.设备因故障造成的停工每月累计布超过______天(维修时累计______小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费。

8.设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。

七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括:租赁合同附表.租赁机械收据.及甲.乙双方通过协商做出的补充规定。

八、争议的解决:______________________________

有关本合同的一切争议,甲.乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

九、本合同一式二份,由甲.乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。

十、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。

甲方:______________________________

法人代表:__________________________

委托代理人:________________________

乙方:______________________________

法人代表:__________________________

委托代理人:________________________

建筑工程设备租赁合同 篇5

出租人:

承租人:

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

第一条、租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):

第二条、租赁物资的用途及使用方法:

第三条、租赁期限:

自年月日至年月日,共计天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前日内,重新签订合同。

第四条租金、租金支付方式和期限收取租金的标准:

第五条、押金(保证金)

经双方协商,出租人收取承租人押金元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。

第六条、租赁物资交付的时间、地点及验收方法:。

第七条、租赁物资的保管与维修一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。

租赁期间,租赁物资的维修及费用由人承担。

第八条、出租人变更一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

第九条、租赁期满租赁物资的返还时间为:。

第十条、本合同解除的条件:。

第十一条、违约责任

一、出租人违约责任:

1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金%的违约金。

2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金%的违约金。

3.未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金%的违约金。

4.其他违约行为:

二、承租人违约责任:

1.不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金%的违约金。

2.逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金%的违约金。

3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金%的违约金。

4.其他违约行为:。

第十二条、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十三条、其他约定事项:。

第十四条、本合同未作规定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

第十五条、本合同一式份,合同双方各执份。本合同附件份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。

出租人(章):_________

住所:_________

法定代表人(签名):_________

电话:_________

出租人(章):_________

住所:_________

法定代表人(签名):_________

电话:_________

签订地点:_________

_________年_________月_________日

建筑工程设备租赁合同 篇6

合同编号:________________

出租人:________________

签订地点:____________________

承租人:________________

签订时间:______年____月____日

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):_________________

第二条租赁物资的用途及使用方法:__________________________________________

第三条租赁期限:自______年______月______日至______年______月______日,共计______天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前______日内,重新签订合同。

第四条租金、租金支付方式和期限

收取租金的标准:________________________________________。

租金的支付方式和期限:__________________________________。

第五条押金(保证金)

经双方协商,出租人收取承租人押金______元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。

第六条租赁物资交付的时间、地点及验收方法:______________________

第七条租赁物资的保管与维修

一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。

二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由______人承担。

第八条出租人变更

一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。

第九条租赁期满租赁物资的返还时间为:________________________________。

第十条本合同解除的条件:_______________。

第十一条违约责任

一、出租人违约责任:

1、未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金______%的违约金。

2、未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金______%的违约金。

3、未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金______%的违约金。

4、其他违约行为:_____________________________________。

二、承租人违约责任:

1、不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金______%的违约金。

2、逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金______%的违约金。

3、有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金______%的违约金。

4、其他违约行为:___________________。

第十二条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决:

(一)提交_________________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向________________人民法院起诉。

第十三条其他约定事项:_____________________。

第十四条本合同未作规定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

第十五条本合同一式______份,合同双方各执______份。本合同附件______份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。

出租人:___________________

出租人(章):___________________

住所:___________________

法定代表人(签名):___________________

委托代理人(签名):___________________

电话:___________________

传真:___________________

开户银行:___________________

账号:___________________

邮政编码:___________________

承租人:___________________

承租人(章):___________________

住所:___________________

法定代表人(签名):___________________

委托代理人(签名):___________________

电话:___________________

传真:___________________

开户银行:___________________

账号:___________________

邮政编码:___________________

鉴(公)证意见:___________________

鉴(公)证机关(章):___________________

经办人:___________________

________年_____月______日

监制部门:________________

印制单位:_______________

建筑工程设备租赁合同 篇7

承租人(甲方) (单位全称)

出租人(乙方) (单位全称)

行业确认证书号:

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和《建筑起重机械安全监督管理规定》(原建设部令第166号)的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下:

第一条 机械设备租赁及租金计算与支付

1.机械设备租赁及租金计算明细表(略)

2.租金计算。机械设备租金每月合计 元(见表一)按合同约定,若是乙方指派操作人员则租金包括工资(见表二),租金每月共计 元。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金从机械设备启用日起计算。在租赁期内,若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用,甲方应按租金标准照常支付租赁费。

3.支付方式:

4.支付时间:

第二条 项目名称、使用地点

项目名称:

使用地点:

第三条 租赁期限

1.因工程需要延长租期,双方应在租赁期满前 日内,续签合同。

2.租赁期满,甲方继续使用机械,乙方没有提出异议的,原租赁合同继续有效;甲方承诺租赁期不少于 个月,则按实际租赁时间结算;少于 个月,按 个月结算租赁费。

3.本合同签定之日起 日内,设备进场安装。机械设备进场安装完毕,经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用日;甲方通知乙方机械设备停止使用,并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用日。停用日须经双方书面确认。

4.由于甲方的原因(如现场施工条件不具备、高压线防护措施不到位等),造成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格,机械设备启用日为验收合格时间或组织验收时间。

5.机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。

第四条 保证金

1.合同签订后甲方向乙方支付 元作为本合同的履约保证金。

2.甲方应在机械设备进场前 日内支付保证金。租赁期满,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,余额退还甲方。

3.其他约定: .

第五条 机械设备操作、维护与修理

1.双方约定机械设备由 方负责操作、由 方负责维护。

2.因故障造成机械设备无法正常作业的,按合同约定由乙方负责维护时,乙方应当自接到甲方通知时起 小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起 小时/日内未能修复的,自故障发生第 日起免收租金直至机械设备恢复正常作业日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的,甲方仍应支付停工期间的租金。

3.双方约定机械设备正常维护保养时间为 小时/月,具体时间安排为:

第六条 双方权利义务

一、甲方权利义务

1.有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。

2.有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方原因导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法使用的,甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备,并要求乙方赔偿损失。

3.按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。

4.为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境,负责机械设备及其附件(如电缆等)在施工现场的保护保管工作,保护机械设备的安全。如因甲方原因造成机械设备毁损、灭失的,应赔偿乙方损失。

5.负责司机、指挥工的日常安全教育和进场安全技术交底,并签定安全生产责任状。

6.甲方应在机械设备进场安装完毕之日起 日内,组织租赁、安拆、监理单位对其进行验收,及时办理使用登记;并负责配备相应的机械设备管理人员,督促做好机械设备日常维护、保养和检查工作。

7.负责按三相五线制配置机械设备专用开关箱,以及工地配电箱至专用开关箱的电缆线;负责配备使用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊具,负责提供工地宿舍,作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所。

8.按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备,不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。

9.未经乙方书面同意,甲方不得转租机械设备,不得对机械设备进行改造或增设他物。

二、乙方权利义务

1.有权按照合同约定按月收取租金。

2.机械设备进场前,应认真地进行维修和保养,保证进场机械设备的完好性。

3.负责提供的内业技术资料包括机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录,特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录,行业确认证书和营业执照(复印件)等。

4.负责提供机械设备司机 名/台,指挥工 名/台。进场前,负责与上岗人员签订《劳动合同》并进行安全教育,上岗人员须持证上岗。在租赁期间,司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律,严格遵守安全操作规程,服从甲方项目部正常的施工安排,为甲方项目部提供优质服务,同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求,甲方有权要求退回,乙方应及时协调处理直至更换。

5.按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修,并及时将结果书面反馈甲方。

6.负责机械设备在各种检查中发现的问题和隐患的整改,并承担应由乙方承担的处罚及相关费用。

7.机械设备安装前,负责提供符合要求的基础预埋件;机械设备附着顶升前,负责提供符合要求的附着预埋件、附墙装置(含撑杆)

8.租赁期满后 日内,保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后,乙方应将保证金余额及时返还甲方。

第七条 双方安全责任

一、甲方安全责任

1.甲方负责制定机械设备生产安全事故应急救援预案。

2.施工现场有多台机械设备交叉作业时,甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的安全措施。

3.甲方负责做好机械设备周边的高压线、障碍物的防护工作。

4.甲方负责在机械设备活动范围内设置明显的安全警示标志,对集中作业区做好安全防护。

二、乙方安全责任

1.负责机械设备的安全保护装置的日常检查和维护,对机械设备的安全可靠性负责。

2.在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中,乙方对机械设备及相关作业人员的安全负责。

3.当机械设备出现故障或者发生异常情况时,司机应及时通知甲乙双方相关人员,机械设备应立即停止使用,乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。

三、双方共同安全责任

1.本着“谁违章谁承担责任”的原则,甲、乙双方均应遵守机械设备安全操作规程,严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业,严禁机械设备带病运转。

2.机械设备在使用过程中,甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常安全教育和技术交底,督促上述人员遵守安全操作规程,规范作业方式,确保不超载,且货物放置、绑扎符合安全要求。

第八条 违约责任

一、甲方违约责任:

1.甲方未按合同约定支付租金的,按每逾期一日 元的标准向乙方支付延期违约金。租金逾期满 日未支付的,乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。

2.按合同约定的进场时间,若因甲方原因影响机械设备进场安装超过 日,乙方有权终止合同并向甲方收取违约金 元。

3.甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的方法使用机械设备,致使机械设备受到严重损坏的,乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

4.其他约定:

二、乙方违约责任:

1.乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符,导致合同无法履行的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金 元。

2.乙方未按合同约定日期提供机械设备的,应按照每逾期一日每台次 元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满 日的,甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金 元。

3.在合同期间因乙方原因(包括乙方指派的操作、维护人员的行为,但乙方按照合同约定对机械设备进行维修保养的时间除外)导致机械设备停工的,每停工一天,甲方除扣减相应的租金外,可要求乙方支付每台次 元/日的违约金。累计停工超过 日的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

4.乙方未按合同约定期及时返还保证金,应按照每逾期一日 元的标准向甲方支付违约金。

5.其他约定:

第九条 不可抗力

当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全部免除责任;当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起 日内向对方当事人提供证明。

第十条 争议解决

本合同项下发生的争议,由双方协商解决,也可由行业主管部门调解,协商或者调解不成的,按下列第 种方式解决。

1.向 人民法院提起诉讼;

2.向 仲裁委员会申请仲裁。

第十一条 其他条款

1.本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同及附件共 页,一式 份,具有同等法律效力,其中甲方 份,乙方 份。

2.本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件,经双方签署确认后为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

4. 合同签订地:

5.其他约定:

承 租 人:(甲方签章) 出 租 人:(乙方签章)

住 所: 住 所:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电 话: 电 话:

传 真: 传 真:

开 户 银 行: 开 户 银 行:

帐 号: 帐 号:

邮政编码: 邮政编码:

年 月 日 年 月 日

建筑工程设备租赁合同 篇8

签订日期:__________________________________

合同编号:____________________________

承租方:(以下简称乙方)___________________________________________________

出租方:(以下简称甲方)___________________________________________________

根据《合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。

第一条:租赁机械的名称:_______________________________________________________

规格:_____________________

型号:_____________________

数量:_____________________

使用地点:___________________________________________________.

第二条:甲方为租赁机械配备操作手___________名,其每人工资___________元/月,由______方负责承担,并负责安排操作手的食宿,其食宿费用也由___________方负责承担。

第三条:租赁期限

自________年________月________日至________年________月________日止,如需继续租用,应在本合同期满前五日内,重新签订合同。

第四条:租赁机械的所有权

1、在租赁期间,合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。

2、在租赁期间,乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物,必须征得甲方的书面同意。

3、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。

第五条:租金的计算和支付

1、自________年________月________日至________年________月________日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。

2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时(折合1个台班),每月累计不得超过_____小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间),确因工作所需超出______小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月,______元/小时,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。

第六条:保证金

经甲、乙双方协商,甲方收取乙方保证金______________元,作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满,扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后,保证金余额应退还乙方。

第七条:租赁机械的交货和验收

1、租赁机械在交货地点,由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时,甲方不承担责任。

2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械,同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。

3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收,甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。

4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则,视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。

第八条:租赁机械的使用、维修、保养和费用

1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担,在_______元以上由甲方负责承担。

2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天,如超过三天,每超一天,应免收乙方相应天数乘以8小时租金。

3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中,致使第三者遭受损失时,由乙方对此承担全部责任。

4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款,均由乙方承担。

第九条:租赁机械运费的承担

租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担,退场费用由甲方承担。

第十条:租赁机械的毁损和灭失

1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。

2、在租赁机械发生毁损或灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之一,由乙方负责处理并承担其一切费用:

(1)将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态;

(2)更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用;

(3)当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时,乙方应赔偿甲方。

第十一条:违约责任

1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租(使)用,造成的损失均由乙方负责。

2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。

3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:

(1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失;

(2)终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

第十二条:争议的解决

凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交________仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

第十三条:未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。

承租方(乙方)

法定代表人:

委托代理人:

地址:

电话:

开户行:

帐号:

税号:

建筑工程设备租赁合同 篇9

出租方:(以下简称甲方)

承租方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规的规定,双方本着平等互利的原则,以严守合同、信誉至上为准则,经充分协商签订以下合同。

第一条 甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用的租赁物资租赁给乙方使用,其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准,租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。

1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。

2、赔偿费如不执行上表单价,结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿,损坏扣件按市场价赔偿,运费、下车费则按实际结算。

第二条 乙方所租上表物资,须向甲方提供盖有鲜章的营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件,并按租赁物数量的多少向甲方缴纳押金 元(大写: )。押金不得中途抵扣租金,不计利息,办理结算时在完清各项手续后方能退还。

第三条 租赁期限不得少于一个月,但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月的.按一个月(30天)计算,一个月及其以上的按实际天数计算,法定节假日除春节三天不计租金外,其余照计。

第四条 乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金,不得拖欠,否则,甲方有权终止合同,收回租赁的各种物资,原租金、赔偿费、上下车费,乙方应按实支付。

第五条 乙方对甲方出库的物资应进行当场检查验收,凡不符质量标准的物资应当场拒收,否则,由此而造成的大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。

第六条 违约责任

1、甲乙双方违反本合同的有关规定均属违约,违约方应按租金总额的30%支付违约金给守约方。

2、乙方应在每月底前按时支付租金,反之则从次月起每天按应付租金总额的3%向甲方支付违约金。

第七条 赔偿约定

1、乙方不得私自转借、转租甲方物资,一经发现,其租金按原租金五倍赔偿。

2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时的市场价赔偿。

3、租赁物资送还时,乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。

4、乙方未还清所租物资前,不论使用与否,均视为在租,不能中断租金,须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。

第八条 乙方提货或返还物资时,必须提前一天通知甲方,乙方在甲方指定的地点自提或交还,其上、下车搬运费按每吨钢管 元,扣件 元,由乙方承担。

第九条 其它:

第十条本合同一式二份,每份共2页,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可,否则无效。本合同纠纷由双方协商解决,直至诉讼到甲方所在地人民法院。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程设备租赁合同 篇10

承租方(以下简称甲方):_____

联系人:____________________

电话:_________________________

传真:_________________________

地址:_________________________

租赁方(以下简称乙方):_____

联系人:____________________

电话:_________________________

手机:_________________________

传真:_________________________

地址:_________________________

电邮:_________________________

一、经甲、乙双方友好协商,本着平等、互利的原则,达成如下共识:

乙方愿意向甲方提供投影机及大屏幕出租业务,同时有责任向甲方提供租赁设备之外的技术支持、维护等软性服务,务必让甲方有一个良好的使用环境,配合甲方于租赁期内的一切可能的使用和操作时的帮助。

二、租用设备及费用明细清单:

1、高亮度投影机

(3000ansi流明)分辨率___________768台1无

押金预付定

2、屏幕84寸(可选一)

(长_________高__________cn)需预留尺寸

大屏幕100寸(可选二)

(长203____高152cn)需预留尺寸幅1

3、附件:_____接插件、对接头、切换器、vga线15米、视频线、音箱线、音箱支架项1

4、税金6%(地税)项1

5、总计金额:___________元整(含税金)人民币:_________________元整

三、租用地点及时间:

地点:____________________

时间:__________年______月_____日

调试:日期为______月_____日当日,我司有专业人员现场安装调试完毕,现场跟踪,保证会议正常使用,达到音响及大屏幕显示视觉的理想效果。

四、权利与义务:

乙方保证向甲方提供如上表所示的配套机器,并且保证所有器材运行良好;

由甲方向乙方提前发出租赁订单或预订信息(电话、传真)。订单的内容包括:租用设备名称,使用时间、地点,用户名称及订单人姓名。如需提前试机,需提前声明。

(3)在租赁的使用过程当中,甲方务必爱护仪器设备,妥善保管,小心使用,切勿野蛮操作,粗鲁对待;更不可私自拆卸(凭易碎纸标签判断),否则如有损坏或机身表面严重损伤者,按维修价格或复原所需费用收取赔偿费;

五、结算方式

双方事前签订协议,在租赁协议完成后,甲方需在当天内付清协议确定的租赁费用,合计金额____________元人民币,如甲方到期未付清租赁费用,须向乙方交纳协议金额每天1%的滞纳金。

以上条款如有未尽事宜,双方可协商解决。

本协议书一式两份。承租方、租赁方各持一份,本协议书由双方代表签字盖X后即可生效。

承租方:____________

租赁方:_______________

_______年_______月_______日

建筑工程设备租赁合同 篇11

合同编号:_________

出租人:______签订地点:_________

承租人:______签订时间:__年__月__日

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):__________________________________________________________________

第二条租赁物资的用途及使用方法:______________________________________________

第三条租赁期限:自____年____月____日至___年____月____日,共计____天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。

第四条租金、租金支付方式和期限

收取租金的标准:_______________________

租金的支付方式和期限:_____________________________________________________

第五条押金(保证金)

经双方协商,出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。

第六条租赁物资交付的时间、地点及验收方法:_________________________________________________________________________。

第七条租赁物资的保管与维修

一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。

二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由____人承担。

第八条出租人变更

一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。

第九条租赁期满租赁物资的返还时间为:__________。

第十条本合同解除的条件:__________________________________________________________________________________。

第十一条违约责任

一、出租人违约责任:

1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。

2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。

3.未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金___%的违约金。

4.其他违约行为:______________________________________________________。

二、承租人违约责任:

1.不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。

2.逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。

3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。

4.其他违约行为:______________________________________________________。欢迎您访问,

第十二条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:

(一)提交______仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十三条其他约定事项:___________________________________________________________________________________。

第十四条本合同未作规定的,按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

第十五条本合同一式____份,合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。

----------

出租人承租人鉴(公)证意见:

出租人(章):承租人(章):

住所:住所:

法定代表人(签名):法定代表人(签名):

委托代理人(签名):委托代理人(签名):

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:开户银行:鉴(公)证机关(章)

账号:账号:经办人:

邮政编码:邮政编码:年月日

建筑工程设备租赁合同 篇12

出租人:

承租人:

签订时间: 年 月 日

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的'权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

第一条、 租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):

第二条、 租赁物资的用途及使用方法:

第三条、租赁期限:自 年 月 日至 年 月 日,共计 天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前 日内,重新签订合同。

第四条租金、租金支付方式和期限收取租金的标准: 租金的支付方式和期限:

第五条、押金(保证金)

经双方协商,出租人收取承租人押金 元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。

第六条、租赁物资交付的时间、地点及验收方法:

第七条、租赁物资的保管与维修一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。

二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由 人承担。

第八条、出租人变更一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。

第九条、租赁期满租赁物资的返还时间为:

第十条、本合同解除的条件:

第十一条、违约责任一、出租人违约责任:

1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金 %的违约金。

2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金 %的违约金。

3.未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金 %的违约金。

4.其他违约行为:

二、承租人违约责任:

1.不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金 %的违约金。

2.逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金 %的违约金。

3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金 %的违约金。

4.其他违约行为:

第十二条、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:

(一)提交 仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉

第十三条、其他约定事项:

第十四条、本合同未作规定的,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。

第十五条、本合同一式 份,合同双方各执 份。本合同附件 份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。

出租人

出租人(章):

住所:

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):

电话:

传真:

开户银行:

账号:

承租人

出租人(章):

住所:

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):

电话:

传真:

开户银行:

账号:

鉴(公)证意见:

鉴(公)证机关(章):

经办人:

年 月 日

建筑工程劳务承包合同(系列7篇)


在逐渐相信法律的社会中,合同在我们的日常生活中随处可见。合同的内容应真实可行,不能弄虚作假,一份优秀高质量的合同该如何起草呢?我们今天为大家推荐的是一篇讲述“建筑工程劳务承包合同”的精选好文,更多信息请继续关注我们的网站!

建筑工程劳务承包合同(篇1)

梁卓鸿、潭祥光、李建荣厂房检验车间

一、车间一◆班组承包协议书

梁卓鸿、潭祥光、李建荣厂房工程

(检验车间

一、车间

一、门卫)

钢筋分项工程承包协议

梁卓鸿、潭祥光、李建荣厂房工程

钢筋分项工程承包协议书

甲方:佛山市顺德区银怡建筑工程有限公司项目部(8)(以下简称甲方)

乙方:钢筋班组(班组责任人)(以下简称乙方)

班组责任人身份证号:电话:

为了高速、优质、安全完成施工任务,从明确责任和权利出发,双方特制定本协议:

一、承包范围、工作内容:

1、梁卓鸿、潭祥光、李建荣厂房工程(检验车间

一、车间

一、门卫、厂牌、围墙、室外化粪池),从基础承台开始到主体封顶再到砌体结构零星钢筋绑扎为止的预制、现浇钢筋,包括阳台栏板、管桩钢筋焊接、安放、柱墙拉结筋、焊接预埋铁钢筋、屋面钢筋砼防水层等全部钢筋工程制作绑扎(每次每幢号施工放样派一人参加,浇砼不少于1人守护钢筋)。

2、钢筋工程包括:场内的二次搬运;绑扎、安装钢筋;垂直、水平运输;定加工材料卸车;马凳保护层;制作、安放垫块保护层;浇砼时钢筋值班;现场短料钢筋焊接利用;φ16以上钢筋接头采用对焊接头;φ16以下绑扎接头以及模板督促木工钻眼(位置正确)安放预埋筋;沉箱盖板钢筋绑扎(柱子竖向钢筋电渣压力焊另外协商,不在本次承包范围内);绑扎焊接所需工具、扎丝、焊条。

3、不包括内容:φ8以内圆钢调直、加工、制作(特别警示:如因乙方未能及时上报料单或漏报、少报圆钢加工,则由乙方负责加工,不得以任何借口拖延工期)。

以上承包内容包括一切相关的辅助工作和内容,确定从基础、主体、砖砌体完工,一次性包干,不存在任何签点工(如果设计变更不造成现场返工或单项返工3工以内,则不增加任何费用或点工,反之则按实办理签证,增加返工费用或点工)。

二、承包方式、单价、工程量计算、付款方法、违约:

1、承包方式:包清工,一次性包干(包工资、包扎丝、包焊条、包所有工具用具、包质量、包安全、包工期)

2、单价:按建筑面积元/m2(以上单价包括本协议中“第一条承包范围、工作内容”外,甲方仅提供提升机,其余工具均由乙方自供,如:扎勾、雨鞋、雨衣、手套、电焊机、手提式配电箱等)。

3、质量标准:工程质量等级要求达到顺德区优良样板工程。如达不到顺德区优良样板工程等级,以上合同单价下浮10%。

4、安全生产文明施工标准:如因乙方的原因造成达不到顺德区双优工程标准,则以上合同单价下浮4%。

5、工程量计算:按图纸设计建筑面积8883.18m2一次性包干。

6、工程款支付:乙方全垫资至一层混凝土结构完成,每层混凝土结构完成后支付至完成产值的70%,结构封顶、砌砖结构全部完成付至总造价的90%,余款在甲方工程全部完工后一次性付清。

7、因乙方原因造成违约、乙方自动离场或甲方清退时,一律按完成产值的70%进行结算,所有工人工资均由乙方自行负责。

三、付款原则:

1、甲方严格按照付款办法执行,乙方负责人计划好资金运用,在和职工订立协议时计划好每月的预付生活费和中途退场的结算方法,中途退场或中止协议退场,按本协议中“第二.7条”结算退场。

2、乙方在施工过程(垫资阶段)中给工人发放生活费和工资时,必须及时做好工资发放表并送项目部备案,以免因手续不全造成不应该的麻烦。

3、乙方按协议规定可以向甲方申请进度款时,必须将所有工人的所需工资做好工资表上报项目部,项目部根据工资表直接向工人发放工资,剩余工程款(工人工资付清后剩余的工程款视为班组利润或垫入资金)可另列工资表,由班长一人领取;特殊情况需经项目经理审批处理。

4、乙方向项目部申请任何进度款、预支款,均必须提供相应金额的工资表,以便甲方竣工验收后向劳动部门提供工资表进行备案。

5、乙方负责人必须计划好资金运用,确保前期职工生活费,在与职工签立劳务协议中明确生活费与工资发放标准,中途发生退场人员,职工结算一切由乙方负责人负责,自行解决(必须做好工资表)。半途班组自动退场和因质量进度、安全生产等原因甲方辞退乙方,一律按本协议中“第二.7条”进行结算退场。

6、半途退场和无故退场处理:班组长必须提早15天以书面形式提出退场申请,并自愿按自动退场处理,如在施工期间无故停工(少于总人数的80%上班或严重达不到项目部的生产需要),按每日2000元进行停工损失赔款,超过五天,项目部可无条件进一步进行以下处罚:

(1)罚款2万元。

(2)按本协议中“第二.7条”进行结算支付并清退该班组,由班长自行安排员工工资发放,项目部不负任何责任。

(3)项目部可调另班组施工。

7、因乙方自动退场或乙方人员不足,质量差的原因,甲方辞退乙方按本协议中“第二.7条”中进行结算,乙方无条件退场。

8、施工过程中发生的点工,乙方必须及时向项目部进行签证,甲方在属实的情况下不得拖延签证,当日发生的签证在3天内不完成签证工作视为乙方放弃签证,甲方任何管理人员不得补签任何签证即签证事件发生后3天内不办理签证单则作废。

9、乙方申请进度款时,必须由质量员、施工员、安全员、后勤保卫、项目副经理理逐个签字后才能上交财务或预算员处,相应的管理人员有权对乙方未按要求完成的工作或进度拒签,按要求完成并检查通过后再签。

四、工程质量及管理:

1、质量等级:优良,确保钢筋隐蔽验收一次性通过。

2、为保证质量、进度、安全,提高承包班组积极性,需交保证金壹点伍万元,基础施工完成后退还伍仟元,余下保证金工程结束据情退还。

3、具体要求详见施工图纸、质量评定标准、施工规范、广东省有关规定和施工员的技术交底。(特别警示:梁板钢筋保护层必须保证在规范误差内,如因此检测不合格造成成的加固、检测等费用由乙方承担)。

4、施工方法由甲方定,特别警示:(1)、柱筋在浇捣前必须用底箍焊定在梁筋上,梁柱节点内箍筋焊成整体笼形,以避免移位。如产生砼浇捣后移位,每个柱子(只要有一根柱筋)罚款100元;(2)、梁板钢筋保护层必须保证在规范误差内,如因此检测不合格造成成的加固、检测等费用由乙方承担。(浇砼前、中、后的钢筋绑扎维护非常重要)。

5、对质量只达到合格者,单价下浮10%。评定等级,由甲方评定为主,有甲方等上级部门参与,以上级评定为准(优良工程标准:一次性验收通过,且建设单位满意,反之为合格)。

6、质量标准: 钢筋工程全部达到优良要求,即项目部和甲方一次性通过验收为标准(包括极小达不到要求应马上整改,并且以后再也不犯类似通病),并做好工完场清的工作。乙方委派同志为钢筋组长兼职质量员。一次性达不到验收标准予以500元/次的罚款处理。

7、工作中乙方必须服从甲方有关人员的正确领导,严格把好质量关,浇捣砼时及时派人值班,保护好钢筋成品。

8、对质量达不到要求而乙方不及时返工,甲方有权按以下方法处理:

(1)拆除。

(2)另外派人整改,工资按60元/次(天),当月在乙方的工资款中扣除支付。

(3)令其停工、整顿,直至中止协议,乙方无条件退场。

五、安全管理:

1、以顺德区“安全生产、文明施工双优工地”为目标,做班组内各施工现(工)场人员的安全文明工作。

2、乙方进入施工现场必须严格遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度,及时向甲方有关人员提出合理化书面建议,对安全隐患及时整改。

3、对新来的职工,乙方必须进行书面安全教育,并由职工签字后上报甲方有关人员进行安全再教育。进行“三级安全教育”后,乙方方可安排职工上班,否则一切安全事故由乙方负责,甲方有权对违反者进行罚款或令其停工,直至中止协议。

4、乙方班前对每位职工进行安全技术交底和主要工序特别安全交底,进行“三上岗、一讲评”并及时做好记录,并设立兼职安全员同志,督促本班组内安全生产、文明施工工作。

5、甲方必须及时对乙方兼职安全员做好督促工作,协助乙方做好安全教育、安全检查和验收工作,消除安全隐患,把事故消灭在萌芽状态。对万一发生安全事故,分清责任,由现责任人负责一切经济损失和责任。

6、甲方根据乙方上报人员提供每人安全帽一个,费用甲乙双方各承担50%。甲方不收回安全帽,在工程结算款项中扣除安全帽费用。

六、工期管理:

乙方必须根据甲方的工期计划,配足技术力量和人员:基础部位不得少于20人,主体部位不得少于15人施工,根据实际情况,工期计划按月或施工层、段由乙方签字为准)必须按时完成,否则暂处50~500元/天的罚款押金,在当月的工程款中扣除(押金处理:①中途离场或主体结顶时间超过总进度计划,罚款和押金没收。②按总进度计划,时间没有超过的罚款押金退还;提前完成工期的,按实际情况给予相应的奖励)。

七、人员管理:

1、乙方负责人要严格选择技术精、劳动态度好或技术进步块的技普工人员,严禁带小孩和职工进场,尽量避免家属进场。

2、进入施工现场人员要按项目部保卫科的要求做好审批(施工员、项目经理)、进场手续(无身份证禁止入场),听从保卫科长住宿统一安排和做好有关项目部和当地派出所要求的工作。

3、遵守项目部各方面制度,及时做好安全文明施工、治安等教育,并订立劳务协议一式三份(项目部

留档一份),没有签订劳务协议者,项目部不认可该工人为本工地的工人,该工人发生任何事情与本项目部无关。

4、对表现极差、违法乱纪和工作不佳人员,甲方指明,乙方无条件及时清退。对中途离开工地的职工,甲方不负责预支工资、生活费、路费,一切由乙方负责人自行解决。

5、遵守生活区食宿制度,不得进行赌博、打架、斗殴、嫖娼等违法乱纪的行为。

6、乙方工人必须统一在食堂煮饭炒菜,不得在宿舍房间内采用电饭锅等所有电器类进行煮饭炒菜,任何情况任何场所不得使用“热得快”泡开水。

7、乙方必须积极配合甲方做好各方面的人员管理工作,其工人管理顺序如下:工人进场→班组长与工人签订劳务协议(提交身份证复印件一份,无身份证者不得签订劳务协议,不得进场施工)→办理工人工卡(提交一寸照片2张)→三级安全教育卡(工人在退场时结算工资款时,必须提供劳务协议、工卡、安全教育卡及身份证)。

八、机械、工具、材料管理:

1、做好仓库领用签字手续,工完如数归还仓库,遗失、损坏照价赔偿。乙方必须及时保养或通知机修班组维修机械,非正常损坏,修理费由乙方负责支付。

2、粗钢筋必须采用对焊接头,否则所损失的差价由乙方负责,及时做好落手清工作。

3、特别警示:因乙方下料错误或绑扎错误造成材料浪费的,按实际数量赔偿5500元/吨,并在当月产值中扣除。

4、工完时必须:

(1)无剩余半成品钢筋(如箍筋、元宝筋等),如有小部分多余,及时利用或敲直,捆扎交仓库。

(2)无短材,工作中短材及时利用和对焊机焊接接长及时利用(或工程部派员清理、焊接长),工资100元/天由乙方支付。

(3)场地上无钢筋乱丢。

5、对乙方不及时做好落手清甲方有权派直属班作业,按照80元/工日计算在乙方当月工程款中扣除。乙方人员由专人使用机械,并及时维护保养。

九、协调工作:

1、及时与其它班组配合好各项工作,挑出部分板筋必须用马凳支撑,及时做好质量整改工作。

2、钢筋利用提升机垂直运输时,应尽量在吃饭休息时进行,且必须由项目部认可持证人员操作人货梯,严禁职工随意开机上下。

3、浇砼时必须有专人值班(不少于二人)

4、及时提供材料采购计划和圆钢加工计划上报项目部进行审批(提早搞好图纸钢筋拆骨算、分析单与核算员校对)。

十、甲方责任:

1、甲方及时组织乙方人员进行质量互检,对乙方工程质量及时进行验收和督促,及时提供乙方提出的工程材料,做好后勤工作,做好总体放线工作。

2、及时采纳乙方提出的合理化建议,提供必要的劳保用品。

3、提供乙方住宿方便和搭伙,乙方每人每月上交甲方搭伙费8元,城建费10元。劳动局就业证、工种上岗培训费按规定金额交纳。

4、组织乙方人员参加安全知识学习和安全检查。

5、如本工程采用统一工作服时,班组正常履行合同,一半价格由甲方负担,一半由乙方和职工自负;半途而废的全额费用由乙方负担。其它日常生活用品费由乙方员工自己负担。

十一、其它:

1、班组长必须常驻工地(如班组长派驻现场带班能全权处理现场所有问题时除外),未经施工员许可,擅自离开施工现场罚款200元/天。

2、乙方必须遵守甲方的一切制度,遵纪守法,文明施工。

3、对乙方违反本协议内容,甲方有权处以10~500元/次(人)的罚款,情节严重(或中途离场)按条款三的付款办法执行,其余款作为罚款或甲方另外组织人员施工的费用。

4、因甲方材料供应不及时而发生的待料停工超过三天,甲方有义务安排乙方工作,否则甲方应补偿给乙方每人每天生活费10元。

5、对乙方某位职工严重违反本协议,甲方有权提出令其退场,乙方无条件服从,工资等事项由乙方负责人自行解决。

6、乙方人员严禁打架、赌博、偷盗、嫖娼等违法乱纪行为,必须严格执行甲方保卫治安管理条例,每位职工必须持有身份证等合法证件方可进工地,否则无证人员和18岁以下人员禁止使用和进入施工现场。

7、乙方必须严密劳动组织,抓好劳动效益,在合同签字生效后,单价一次性承包,由乙方负责人自负盈亏。甲方对乙方各项指标完成好的班组,实现适当的奖励。

8、乙方不享受其它劳保待遇。

9、如发生工期跟不上,严重影响工期,质量管理混乱,甲方有权辞退乙方,按完成产值的70%结算,乙方无条件退场。

10、甲方所发图纸、变更联系单、技术交底、施工方案、会议统一内容均为本协议附件一并执行;劳务协议书一式三份(乙方职工全部签字)作为合同附件一并执行。

十二、本协议自双方签字生效日起生效(需保证金时,以合同签订日期和保证金上交日期晚者为生效之日),工完款清自行失效。

十三、本协议一式四份,甲方三份,乙方一份。

(甲方:项目经理一份,核算员一份,财务1份,共三份。)

(复印件:施工员、质量员、仓库各1份)

甲方:佛山市顺德区银怡建筑工程有限公司项目部(8)

代表签字:

(盖章)

乙方:班组

代表签字:

(盖章或指模)

合同签订地址:佛山市顺德区银怡建筑工程有限公司项目部

合同签订日期:年月日

建筑工程劳务承包合同(篇2)

甲方(建设单位):_______

乙方(施工单位):_______

遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商,特定协议如下。

一、工程项目的综合说明

1、名称:_______

2、地址:_______

3、规模:_______

4、结构及层数:_______

5、发包方式:_______

6、发包范围:_______

7、_______年_______月_______日_______天

8、质量要求:_______

二、工程造价

1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为:

人民币:_______元(大写:_______)

人民币:_______元(大写:_______)

2、价格计算依据:

(1)标定的定额为:_______

(2)标定的取费标准:_______

(3)政策性调价文件截止日期:_______

三、材料采购供应

材料采购、运输、保管的责任和计价依据:

对材料质量的要求:

四、工程款支付方式

1、在合同签署后,开工前_______%作为工程付款。

2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。

3、按____市有关文件规定,工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的_______%;留_______%做维修款,待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。

4、施工期允许调整的内容和依据:

五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取

1、施工过程三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。

2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责,其费用不含在总价内,待竣工结算时按实际发生给与调整。

3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。

六、工程保修

本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。

遇有本合同未尽事宜,由甲、乙双方通过协商另订补充条款,作为本合同不可分割的组成部分,且与本合同具有同等法律效力。

甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成,按本合同约定的下列方法之一进行解决:

1、由仲裁委员会仲裁;

2、向_______人民法院起诉。

以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。

甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______

代表人(签字):_______代表人(签字):_______

签约日期:_______签约日期:_______

建筑工程劳务承包合同(篇3)

发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):

一.工程概况:

1.工程名称:锦兴新村工程。

2.工程地址:

3.建筑面积:13000平方米

4.结构类型:框架、砖混

二.承包方式:

承包方(乙方)对锦兴新村工程 3#、4#、7#10#11#楼工程项目瓦工劳务人工费总承包。

三.承包范围:

1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上瓦工(砖砌体、砼、内外墙抹灰及门窗塞缝工作等)三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)

四.承包工期:

1.开工时间:年月日(以双方确定的开工报告为准)

2.竣工时间:年月日

五.费用标准:

1.劳务费按实际施工建筑面积:砖混结构瓦工94元/每平方米、框架结构98元/每平方米,基础及阁楼计算 两者相加按一层计算面积。

2.工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币2000元以内,甲方不另外补份,变更量在2000元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。

六.施工技术要求

1.乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。

2.第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行,本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。

七.工程验收

1.工程质量,以国家工程质量检验评定标准的合格等级进行要求以分项工程优良确保分部工程合格,分部工程确保单位工程合格。

2.以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

3.因乙方造成的质量问题返工,由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

4.因甲方指挥错误造成的返工,由甲方按乙方已作部分的实际记工。

八.履行保证金、劳务人工费及支付:

1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁万元整。

2.甲方在工程主体封顶半月内一次性返还乙方履约保证金人民币叁万元整。

3.本工程进场一月后按每人300元/月支付生活费;主体完成三层楼面,甲方20天内按已完成工程量支付65%劳务费,扣除已支付的生活费并不再支付生活费;主体封顶完成按已完成工程量支付70%劳务费;装修完成按已完成工程量支付85%劳务费,竣工验收后付至92%,审计完成后一月内付清,本付款原则上同大合同付款时间。

4.该现场除合同包干外的另外用工为每工日110元。

5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。

九.甲乙双方的职责:

(一)甲方工作

1.甲方提供震动棒、水泵,其它如搅拌机、铁锨、标杆等使用工具均由乙方负责。

2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备、锅具、餐费等由乙方自理。

3、为乙方施工协调有关工作关系:

4、派施工管理班子驻现场,对工程进度,工程质量及施工步骤进行安排,指导乙方施工,并对质量安全工作进行监督检查。

(二)乙方工作

1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工,按甲方要求工期完成相应工作。

2.加强对工人的管理,教育工人遵纪守法,办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。

3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗,加强施工现场管理,做到工完场清,文明施工。

十.现场安全:

1.现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。

2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙方自行负责。

第十一条.其它约定:

若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求(每一层瓦工墙体砌筑及砼4天内完成),甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算,甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。

第十二条.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,双方签字(盖章)后生效,工程竣工验收合格,结清尾款后自然失效。

第十三条.未尽事宜由双方另行协商,并成为本合同之附件,双方共同遵守。本协议一式两份,甲乙双方各执一份,共3页。

甲方:乙方:

负责人:负责人:

电话:电话:

年月日年月日

建筑工程劳务承包合同(篇4)

甲方:__________________

乙方:__________________

依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称:______________

工程地点:______________

第二条 工程承包范围____________________________

第三条 工程工期

1.计划开工日期:________年____月____日,计划完工日期:________年____月____日,总日历天数_______天;

2.主要节点工期:___________________________________

3.乙方应无条件执行甲方的进度计划XX排(包括新调整的进度计划)。

第四条 工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________

第五条 组成合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

1.本合同;

2.本合同附件;

3.招投标文件;

4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;

注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

第六条 标准规范

本合同适用标准规范:____________________________

第七条 甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、XX全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

6.统筹XX排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:

7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。

第八条 乙方责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好XX全、文明施工、环境和职业健康XX全、劳动保护等工作。

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学XX排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、XX全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%

4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、XX全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;

5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:

6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:

7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

8.为其施工人配备必要的劳动保护和XX全防护用品(如XX全帽、XX全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。

第九条 环境保护、XX全生产和文明施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行XX全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。

2.乙方应遵守工程建设XX全生产有关管理规定,严格按XX全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的XX全教育;认真落实XX全措施,采取必要的XX全防护措施,消除事故隐患,确保XX全生产;随时接受XX全检查人员依法实施的监督检查。由于自身XX全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。发生XX全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和

第三方财产造成损害和妨碍。

第十条 材料、设备供应与管理

1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。

2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。

第十一条 承包方式、价格及包含的内容

1.承包方式及单价

2.承包价格所包含的内容:

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(XX全帽、XX全带、手套等);XX全防护设施的搭拆(XX全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和XX装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

第十二条 结算办法及付款方式

1.每月____日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,____日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)

3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。

第十三条 施工验收

1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内

第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合

第三方工作的费用另外协商)

第十四条 工程保修

1.保修范围、期限:______________

2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。

第十五条 保险

1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

第十六条 争议

1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民解决。

2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;

2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;

2.3 仲裁机构要求停止合同工作;

2.4 要求停止合同工作。

第十七条 合同履约保证金

1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、XX全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。

3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在____月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。

第十八条 不可抗力

1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。

2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。

3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

第十九条 合同解除

1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。

2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

第二十条 合同终止

双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

第二十一条 合同份数

本合同一式_______份, 甲方_______份;乙方_______份。

第二十二条 补充条款______________________

第二十三条 合同生效

本合同双方约定_______后生效。

合同签订时间:______________

合同签订地点:_____________

建筑工程劳务承包合同(篇5)

甲方:乙方:

发包方(以下简称甲方)

代表人:

承包方(以下简称乙方)

根据本工程的建设特点,依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国 建筑法》 及其他有关法律、法规、遵循平等自愿、公平、诚实、信用的原则,乙方自愿承担凯里“未来城,一期房建项目二标段(A1 地块泥工班工程的工程内容。为明确甲、乙双方的责、权、利,双方就本工程施工事项仂、商一致,特订立本协议,以共双方共同遵守执行,协议订立本合同:

一、工程概况

1、承包单项工程名称:基础清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。

2、工程地点:凯里市原棉纺厂至西出口片区(武警支队旁)

3、建筑面积:约 96000.00 平方米。

二、劳务分包方式、范围(内容) 分包范围(内容)

具体承包内容如下:

1、本工程混凝土生产及浇筑工程:湿润、浇筑养护 (务必收面、拉毛)砼 覆盖等(包含废料的处理及其相关的辅助工作比如:为处理废料而搭设架体、安设管道等辅助工作), 本工程砼均采用商品砼浇筑(二次构件为自拌砼)等所有与泥 工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序,包括施工图、图纸会审记录、设 计变更中所包括的内容。

2、室内抹灰工程:包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱 (墙上梁)柱墙、室内 梁(墙上梁)柱墙、地下室(车库)梁板(天棚)柱墙、消防水池梁板(天棚)柱墙、空洞 强弱电消防设备管井及封堵(包含二次封堵)等一切设计内容, (外墙内保温 YT 砂浆由甲方负责,非 YT 砂浆外的内墙保温由甲方自行负责);

3、楼地面:包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序,其他楼地面结构砼浇筑时一次性拉毛找平,不做找平层,但若达不到此要求,找 平耗费的材料费、人工费等均由乙方承担; 主要内容:砂浆及砼施工机械的配套,与泥工相关的所有安全带、安全帽、安全绳以及工人的防寒、 防暑等所有劳保用品,凡所属工程范围内转运均内乙方 2 自行负责,甲方不再支付任何费用。确保工程正常使用。

4、双方约定,基础工程中孔桩数量不多于 10 个孔,超过 10 个孔双方更行 协商。

5、 针对保险一事,对于工地内泥工班组的二次保险费用控制在两万元以内,由乙方支付两万元保险费, 超过该范围内保险公司及施工总包负责若不超过则由 甲方自行处理。

6、成品保护、保卫(场内外所有材料 50 米距离内的上车下车及码放);

7、夜间照明(地下室、操作层、楼梯、通道)设施安设、施工用水管网的安 设等临时用电工作;甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱,各层设备用电均由乙方设置;

8、如因图纸变更增加工程量单处超过 1000.00 元,按实际发生计算;

9、甲方有权根据监理、业主及自身要求增加或减少某一分项工作,乙方不得有任何异议或其他诉求。

三、承包单价 按照以上的工作内容、范围,以人工费包干的形式按以下方式结算:

按设计图中建筑面积据 元/平方米(裙楼、塔楼的一次结构及二次结 构)按设计施工图中的建筑面积计算工。

四、工期要求

1、按照甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准,不分节假日严格按照甲方制定工程节拍的施工进度计划顺利完成, 下雨不超过二小时必须正常上 班。否则将按照甲方制定的相关制度处以相应的罚款,不得有任何异议。

2、乙方必须严格按照甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工,不蛮干做到文明施工。

必须服从现场管理人员及高层管理人员的管理,不得有辱骂 现场管理人员,斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为,否则视为违规现象,轻者罚款直至整个班组清理出场,重者送相关法律部门,并且所有后果自负。

3、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间 )组织人员入场,工 程结束时,速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求,在施工过程中及时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教育,甲方有权监督检查,所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许,乙方不得擅自抽离人 3 员离开岗位; 严禁招用老、弱、病、残、孕及未满 l8 岁的未成年人; 严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工; 严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业; 严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业; 甲方发现乙方招用以上违禁人员,乙方须支付¥500 元/人次的违约金,并 且乙方要立即清退违禁人员出场,并承担招用违禁人员造成的一切责任。

乙方要管好自己的队伍,不得在工地进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任,甲方概不负责。

4、乙方必须保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的配合工作,乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍(乙方不得对项目部其他各分包 单位分项工程施工造成阻碍、妨碍、或由于乙方进度原因造成无法施工等,乙方必须无条件予以配合并加快进度)乙方必须在标准层的进度在每月五层以上, 一旦发生,乙方必须组织工人,加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍(单位) 的工期损失,否则当月不预计量及拨款;

5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点控制,如达不 到施工任务单进度要求,则由乙方承担相应的延期费用。

五、质量标准

1、乙方应按照设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求(包含但不限 于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。

工程质量必须达到合格标准。

质量标准的评定以国家、 地方或行业的质量检验评定标准为依据。

甲方组织有关人员到工地验收所承包的 分项工程时,乙方负责人必须到场参加,发现问题立刻进行整改。

2、如果乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的.现行质量合格标准(或 设计要求)而造成返工的,人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方承担,并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包项目工程造成损失的, 乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。

3、 每完成一层或一段分项工程必须进行自检互检,交接工作上不清下不接,并由甲方现场管理人员签字认可。 4 4、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺利验收。若因乙方原因影响工程 验收而造成的一切损失均由乙方承担。

5、因甲方原因掉料造成工期延误则工期顺延,超过三天按实际补贴乙方 50 元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费 500 元/天,在当月工程款中 扣除。

六、付款方式及要求 1、乙方先进场施工完成地面二层浇注,一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认合格后开始第一次付款,支付比例为已完工部分的 80%;

2、乙方在施工过程中未达到甲方安全、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格,并下达整改意见三次以上均无改观,则甲方有权要求乙方出场, 且甲方按所做过程实际完成量的 60%支付乙方劳务工程款,且其所交纳的纳履约保证金不予退还,作为违约处理。

3、人工费的支付:在甲方支付乙方工资时,乙方将工人当月工资表交甲方,采用实名制,并附工人身份证复印件一份,由甲方监督发放。

4、本工程款仅发放于本工程施工工人,不得挪用于其他工程上,否则将视为违约。

5、进度支付按每栋每月完成 5 层为支付节点,支付比例为己完工部分的 80%;达不到支付条件,当月不予以支付; 七、乙方义务 1、乙方承包的所有分项工程必须按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求(包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案)进行作业。承担因质量不合格而采取的一切补救措施费用;组建与工程相适应的管理班子并报甲 方、监理审批备案。

2、组织有相应资格证书的健康的熟练工人(男 18 岁以上 50 岁以下、女 20 岁以上 45 岁以下)投入生产活动;自觉遵守法律法规、甲方公司制度流程及项目 部的有关规章制度;乙方施工人员必须进行“三级安全教育”后方能上岗操作, 特种作业人员进入施工现场必须是经过培训合格,持有有效的国家颁发的上岗证 的人员方能上岗作业;乙方必须保证施工人员的素质,保持队伍的稳定,在合同 未履行完毕之前,除甲方要求乙方退场外,乙方中途不得随意更换班组人员和擅 5 自撤离施工现场。

3、乙方班组长或代班长必须在施工现场,离开工地连续 4 小时以上,须告 知甲方,并另派人到施工现场,不得影响施工,否则按 500 元/次承担违约金。

4、乙方必须按照甲方的要求(如工种、人数、进场时间 )组织人员入场,工 程结束时,速办理有关离场手续。乙方必须满足甲方的施工进度要求,在施工过程中及时调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教育,甲方有权监督检查,所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许,乙方不得擅自抽离人 员离开岗位; 严禁招用老、弱、病、残、孕及未满 18 岁的未成年人; 严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工; 严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业; 严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业; 甲方发现乙方招用以上违禁人员, 乙方须支付¥500 元/人次的违约金, 并且 乙方要立即清退违禁人员出场,并承担招用违禁人员造成的一切责任。

乙方要管好自己的队伍,不得在工地进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫等。一旦造成犯罪均由乙方承担相应责任,甲方概不负责。

5、严格按照图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计(专项 方案)精心组织施工,确保工程量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足 够的人力、物力、保证工期;落实安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,做到文明施工;承担由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损 失。

6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其作业人员的有效 证件、持证上岗情况;与现场其它分包单位协调配合,顾全大局。

7、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求搞好生活区的管理, 做好自身责任区的治安保卫工作;按时足额提供本工场所需要的施工机械 设备、 周转材料、 安全设备等保证施工需要。

自行负责材料和设备的保管和看管, 如有偷盗自行负责。 6 8、妥善保管、合理使用甲方提供的成品或半成品材料,如乙方使用超过定 额损耗量,乙方负责赔偿超损部分。

9、乙方必须服从甲方的现场所有工程师的指令。

10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度,造成停工、罢工或找理由拖延工期的,影响恶劣的,甲方可以单方面立即终止合同,且甲方按所做过程实际 完成量的 60%予以结算乙方劳务工程款。

12、乙方民工进场后,其暂住证由甲方配合乙方办理,费用由乙方承担。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责,应按照劳动法有关规定按时 支付其雇请人员的工资、加班费:

13、及时无偿悬挂、安装项目部标识、标语牌(条幅);

八、安全文明施工

1、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面安全技术交底,使工人明确危险所在,同时乙方每天应对班前安全意识教育,并做好记录,每周甲方检查一次记 录。乙方在施工过程中严格按照安全气操作规程施工。栓、戴好个人安全防护用 品,不违章作业,不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部承担,并接受安全违规处罚。因乙方原因发生安全事故时,金额在 20000 元以内 由乙方自行负责,超过 20000 元以上保险公司赔偿以后余下金额,由甲方负责 70%,乙方负责 30%的费用。

2、每天安排二人以上专门负责生产作业区的清洁、保卫等工作:

3、每一道工序完工,必须严格执行“三检‘ ’制度。尤其其配套跟进的安全 文明措施。

九、事故处理 发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应立即报告甲方,按国家有关法律、行 政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生安全事故,乙方应积极采取措施,防止或减少损失,同时保护好现场。乙方在施工中发生的一切安全事故的 刑事、民事责任均由乙方全部承担,甲方不承担任何责任。

十、竣工结算

1、全部工作完成,并经工程承包人组织单项预验收后 15 天内,劳务分包人 向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务 报酬的最终支付。

2、结算办理完后 30 个工作日内支付实际完成工程量工程款至 98%,预留 2%作为质量保证金,工程保修期 1 年。

十一、施工变更

1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方提前 2 天以书面形式通知乙 方, 并提供变更的相应图纸和说明,乙方按甲方的变更内容和工程施工要求及时 进行各项调整和变更。

2、图纸变更或工程增减按实调整(价格按乙方所报相应部位分项综合单价)

乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计(专项施工方案)施工(操作),不 得擅自对工程设计进行变更,园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用 和因此导致甲方的损失,均由乙方承担,且延误工期不予顺延。

十二、施工验收

1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准,甲方其它项目的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时, 乙 方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的相关损失。

十三、其他

1、乙方下料必须正确,其配料单必须在下料前三天交甲方技术负责人复核签字后方可下料,梁、柱、板钢筋必须满足设计要求严格按照《砼工程现行施工 规范要求》机械施工。

2、如因乙方与务工人员的工资纠纷,导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公,每 次对乙方处以罚款壹万元整。

3、凡与安全防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动,如安全设施确实档道, 需及时向项目部汇报, 由项目部统一安排专业人员处理, 否则擅自松动、 拆除将按 500~1000 元以上罚款。造成严重后果者追究责任班组所有责任。

4、乙方必须认真熟读本工程图纸严格按照业主方的图纸施工,在施工过程中乙方必须按照甲方要求组织施工人数, 乙方必须常住现场人员不得低于 10 人, 8 若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员, 其工 资按市场价从乙方工程款中扣除。

5、乙方负责施工临时场地约 120 平方米的砼坪,以交付甲方用于建设临时 办公室。另修建一个临时侧所。

6、乙方对工地的临时材料要及时进行保护,特别是水泥,要及时进行覆盖,以减少损失。

十四、争议

1、 甲方和乙方在履约合同时发生争议,可以自行和解或要求有关部门调解,任何一方不愿和解,调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院提出起诉。

2、本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商签订补充协议。

3、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。

发包方(公章) 承包方:

法定代表人: 身份证号:

委托代理人: 委托代理人:

日 期: 日 期:

建筑工程劳务承包合同(篇6)

发包方:______________

承包方:______________

根据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程合作事宜协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:______________

2、工程项目及范围:______________

3、工程地址:______________

二、承包工程范围、形式及合同价款

1、承包工程范围:_______

2、承包形式:包工不包料

3、分项工程单价:_______

4、合同价款约:_______

三、分包管理

1、合同协议签订后,承包方全部人员服从项目领导和管理,执行发包方公司的规章制度,不准出现违纪违法现象。

2、发包方按公司ISO9000族贯标程序组织施工队伍承包方按工程施工计划组织队伍完成施工任务。

四、双方职责

发包方:

1、负责工程的总体安排和全面管理工作。

2、负责预算及现场签证的处理。

3、依据项目工程师的书面技术交底及要求进行监督检查。

4、负责工程的技术问题和技术变更。

5、负责提供吊车,保证施工需要。

6、负责提供施工所须的材料、周围工具及安全防护设施(安全帽费用由承包方自负)。

7、提供承包方人员的临时设施炊事用具承包方自备。生活用水、用电包干使用,现场另立协议。

8、负责对承包方工程质量进行检查,并有权对不合格进行处罚。

9、做好施工前安全交底和防护设施的完备,达到安全施工要求。

10、按协议支付承包方的工程款。

11、发包方工程项目部有权对承包方文明工地的施工情况进行检查,如达不到文明施工的标准,应当场给予经济处罚。

承包方:

1、组织素质好、工种齐全的施工队伍,并向发包方劳资部门报送在该项目作业人员花名册一式两份(其中一份交发所方保卫部门),随时提供增减变化情况表,并负责代发工人工资。

2、按国家质量验评标准及发包方的有关工程管理规定,做好各分部分项工程的施工,并提供有关质量自检记录资料,每道工序质量有专人负责,其负责人报发包方。

3、保管好发包方提供的临建设施、机具设备等,如有人为损坏和丢失照价赔偿。

4、严格按照发包方的安全施工交底,规范施工,并签订安全协议书,施工过程中发生的人身伤亡事故及医疗费用均按国家规定条文执行,发包方可提供方便条件。

5、承包方做好发包方和业主的半成品和成品的保护工作。

6、做好现场文明施工,严格按照“三清六好”的标准进行施工,做到“下工活底清,工完场地清”,并接受发包方每月一次的文明工地检查,所用清理用工均由乙方负责。

7、小型手持工具,承包方自备(技工常用的专业工具)。

8、执行材料限额领料,超实际预(结)算部分从承包价款中扣除。

9、承包方自立的食堂必须服从发包方的行政部门的管理,符合有关食品卫生管理规定,生活用煤自行解决,不得随意烧现场木材。

五、工期

1、该工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。

2、以合同工期为准,因承包方原因拖延一天按人工费结算总额的5‰进行处罚。

3、工期顺延

①、经发包方按规定的程序和有关负责人、项目经理签字,并加盖单位公章的签证可顺延工期。

②、现场停工一天,经发包方签证工期顺延。

③、如遇人力不可抗拒的自然灾害,工期顺延。

六、质量

1、承包方所承包的本工程质量执行招标文件。

2、分部分项不合格时,发包方有权撤换承包方人员。

七、结算方式及付款方式

1、承包方进厂施工后,发包方付给承包方人员生活费及零用款。

2、承包方每月25日前将本月完成的实物工程量进行审报、项目确定,由项目预算部门审核后,交项目劳资部门结算人工费,5日内支付给承包方人工费的85%(其中含支付给承包方的生活费、承包方应支付的赔偿金和各种罚款)。分项工程达到主体完工后,再拨付12%。发包方按结算额的3%预留保修金,工程竣工一年,根据工程保修情况另议支付。

八、其它事项

1、发包方对承包方的施工计划、施工质量、安全、文明工地及劳务进行全面管理和监督,在承包方不能满足发包方施工工期、质量标准时,发包方可单方面终止合同协议,并追究承包方的责任,因此造成的损失由承包方负担。

2、承包方必须保证人员稳定,不得随意变换人员,特别是现场带班人员不能更换,若更换必须经发包方同意,承包方现场负责人应赋予其现场带班人一定的权力,以便于更好地配合发包方的管理。保证按期、按质、按量完成发包方委托的生产任务,服从发包方的统筹安排。

九、未尽事宜双方另行协议

发包方(签章):_______承包方(签章):_______

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

建筑工程劳务承包合同(篇7)

建筑工程施工劳务承包合同

甲方发包人:

乙方承包人:

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方协商一致,甲方同意将****监狱迁建工程土建施工任务承包给乙方施工,未明确双方的职责和权益,特订立本合同,双方共同遵守。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包方式:原则上三包工(木作、铁、泥),实行包工、保机械设备、包模板(钢碗支撑)、包外墙钢管脚手架、保安全防护设施、包质量、包文明施工。经双方协商同意本工程所需的钢筋、商品混凝土、输送泵、墙体砌砖材料、水电安装、消防、防雷、防水、土方开挖回填均属发包人负责(承台、基础梁砖胎模周边回填、基底土方整夯实由承包方负责)。其余土建项目及施工机械均由承包方负责,如高速井架、搭吊、外墙钢管脚手架(包含护栏、安全网、安全防护剂地面护棚、脚手架按规定要求进行下载);模板制作安装(包含所有施工原料、机械、人工、辅材);钢筋制安(包含所有机械、钢筋焊接、焊条、扎丝、垫块、人工等);混凝土施工(少数零星自搅拌,分布机械、手推车、震动器、平板振动器等小件工具)。施工放线时,乙方必须安排人员协作甲方技术人员进行施工。

4、承包范围:

1、根据**监狱迁建工程二期。工程设计施工图的结构、建筑所有内容。施工程序,从基础→回填1500㎜(70%的碎石30%粗砂)夯实→垫层砼→地下室结构→主体结构施工→砌体→批档→涂料→楼地面→屋面到装修所有土建项目竣工验收报告合格。

2、木工:包括工程所需要用的模板制作安装,钢支撑、方木、机具、加固螺杆、套管、钢管、步步紧,化粪池生活水池消防水池的止水螺杆、后浇带模板安装拆除清理、预留洞孔、拉墙筋预埋钻眼、清理模板、扫除施工过程中余物。材料场内水平、垂直运输,相关辅助材料及所需要的易耗品。包括制作安装、拆除、搬运、整理按指定的地方推放。

3、钢筋工:包括本工程项钢筋制作安装、各种机械、钢筋焊接、机械连接及连接配件、立焊、电焊条、压力焊剂、扎丝、垫块、拉墙筋预埋、材料场内水平、垂直运输和所需用的相关辅助材料及易耗品。

4、泥工:包括砌体墙面、内外墙抹灰(批档)、梁底与填充墙挂网、内外墙面、天棚粉刷前粉刷一层聚合物水泥粘结层,后浇带清理凿打第二次浇灌,管道井内现浇板第二次封堵。外墙以本栋建筑物为界,内有设计要求散水、暗、明沟排水及散水坡面、沉沙井、污水井(包含化粪池在内)。花架、屋面瓦、屋面找坡、消防水池、生活用水水池。给排水系统依据给排水平面图纸。外墙需做节能隔热措施,所产生的施工费用双方另行协商,在施工过程中,图纸上有要求的,实际施工不影响施工质量可以不做,但必须经过业主工程师确认同意该工程量不扣除。

5、内外架钢管架搭设工程:实行包工包料,包安全网、包安全防护、安全通道防护、机械加工场防护棚、卸料平台、“四口五临边”保护措施。采用双排钢管搭设外架,按钢管脚手架规范要求进行卸载,包卸载工字钢或曹钢、钢丝绳、锁紧口、U型铁件预埋等。

A、材料选用国际标钢管48×3.5高度合格扣件。

B、'四口、五临边、'防护、安全通道、地面机具加工场护棚的搭设双层防护板,防护板采用加厚实木板。

C、外脚手架的水平防护,每隔两层(6m)设一道满铺竹排加平网、立网、斜挡板的挂安、拆卸以及上述各项的辅助材料及易耗品和本分项所用的安全劳保用品。

6、承包方必须向发包方提供承包范围的各种机械设备的生产合格证及检验检测报告资料,各分项工程的设施方案,特殊工种操作人员的上岗操作证书,技术人员的资格证书以便业主、质检站的检查。

5、合同工期

开工日期 年 月 日,完工日期 年 月 日,工期为 天。

6、合同价款

1、合同价款: 元/平方米计算,(人民币)大写:(其中乙方必须预付工期保证金给甲方,金额有甲乙双方自定;最后决算乙方留总价款的 %作为施工工程质量保修金,通过建设单位规定保修期后,如不出现质量问题,一次付清;如出现质量、工期不达标、安全事故从中扣除)。

2、合同价款为确定原则:由甲乙双方协商一致确认:

()本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款

()合同外用工以发生的零星用工单价 元(实际书面签证资料为准)

7、合同价款的结算和支付

1、结算以图纸建筑面积结算为准。

2、甲方不向乙方提供工程施工图或工程量清单,甲方依据上述书面资料按本合同编制的施工结算书。

3、乙方根据本合同上施工任务严格按施工图纸上要求要有计划进行施工

4、工程完成后15日内,乙方向甲方递交完整的结算资料,甲方收到结算资料后 日进行核实,经业主验收合格后并办理分包工程结算手续后,天内付完97%工程款,剩3%通过建设规定保修期后付清。

8、付款方式:

1、经甲乙双方商定,乙方施工**监狱迁建工程(二期)劳动改造用房、医院用房、食堂用房、两栋监舍楼,乙方带资施工五栋楼至±0.00支付本合同造价10%,五栋楼主体封顶支付合同价款的10%,主体结构完成通过业主验收后支付已完成工程量的35%,工程全部完工通过竣工验收合格并办理完竣工结算后三十天内支付95%,质保同建设单位与业主保修期限。

2、付款须提供材料,乙方应报送实际完成工程量清单,报送甲方进行审核。

9、安排施工、重大伤亡及其他安全事故处理

1、安全施工:发包人、承包人必须贯彻,执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工,承包方可另行自愿购买工人意外伤害险,并声明发包方无义务购买承包方工人的伤害险。

2、重大伤亡及其他安全事故处理:发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须做书面记录或拍照。按照有关规定,发包人承包人应分清责任,有事故责任方承担相应的责任。如对事故有争议时,应按政府有关部门的认定处理。承包方有责任监管自己的施工队伍,因监管不到位造**全事故的承包方负有完全责任。

10、工程质量标准

1、按施工图纸、相关设计文件和国家有关规定要求,达到国家颁发的质量检验评定的合格标准。

2、因承办方原因工程质量达不到设计规范的标准,承包方必须无偿返工、返修至合格为止并负责赔偿由此给发包方造成的损失。在施工过程中多次造成质量事故,承包方必须退场,结算方式按承包方已完成的工程量60%进行计算,其他的经济损失由承包方自负。

3、承包人必须按照国家规定的质量检验标准施工验收规范和施工体组织施工,在施工过程中发现设计有误,须立即向发包人提出,值得文字变更洽商手续后可继续施工,因发包人原因又没有通知承包方造成窝工 天以上的,由发包人给予生活等经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。

4、工程出现质量事故,乙方应在第一时间采取措施将损失降至最小并负责保护现场,同时报告甲方现场代表,提出处理措施,分清事故责任。处理事故所发生的费用由责任方承担。

5、为确保工程质量,施工过程中如施工图未做特别说明的须严格按照施工规范、甲方施工方案和《房屋建筑施工强制性条文》执行。

十一、工期延误处理

1、对于以下原因造成完工日期推迟的,以发包人施工代表确认,工期相应顺延。因战争、**、自燃灾害或非发包人承包人责任爆炸、火灾等不可抗力的工期顺延

A、设计变更或工程量增加

2、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定如下:延误工期按每延误一天罚款 元/天。

十二、文明施工

1、发包方、承包方应严格执行政府颁发的“施工现场管理暂行规定:,加强科学管理,坚持文明施工。

2、发包方应向承包方提供符合标准的施工条件,如发包方人不能提供食宿条件或双方约定由承包方自行解决住宿的,由发包方按照标准给予补偿。

3、承包方应严格执行甲方的所有的文明施工管理条例,服从发包方各项管理工作

4、承包方协调好个班组间关系,做到文明施工

十三、双方义务:

1、甲方发包人责任

a、组建与工程相应的项目管理班子,全面履行承包合同,组织实施施工管理的各项工作。

b、向乙方提供承包项目施工场地,具备开工条件(三通一平),施工工人吃住临时设施、施工办公室、员工在生活区内统一管理等

c、负责组织施工检查、验收、监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。

d、负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整改

e、负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面交底。

f、负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工程控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。

g、本工程发包方施工代表 ,负责日常施工管理、协调工作。发包方也可委托 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日内通知承包人。

2、乙方承包人责任

a、承包人对与其确定劳务关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质,身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。

b、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证),作为本合同附件。

c、当发包人因特殊情况不能连续生产时,承包人在不影响发包人生产的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。

d、承包人必须按施工图纸及说明施工协助施工员放线、施工,如有合理化建议应征的发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人所提供的机械设备及其工具。

e、承包人应对作业工人进行安全生产、食品生产、交通生产、交通安全及预煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查并及时向发包人提供有关情况和资料。

十四、违约责任

1、发包方责任:

①发包方任务不足或应特殊情况不能履行合同是,双方协商后提前终止合同。

②由于发包方施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有管责任由发包方承担。

③发包方超过合同约定的时间不支付劳务费或结算价余款,承包人有权书面告知发包方理由,撤走其人员,并依法追索拖欠工程款及赔偿机械损失等费用。

2、承包方责任

①、因承包方原因造成人工期延误或质量严重不符合要求时,发包方可以终止合同,并要求承包方在7日内退出施工现场,承包方应当退出施工现场,但发包方应在要求承包方退出施工现场时限内,与承包人应结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包方、承包方共同对已完成的合格工程量进行结算70%

②、在施工过程中,发包方发现承包方安排的施工队伍技术不过关时,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包方有权暂不安排施工任务(窝工损失承包方承担),并书面通知承包方,直至终止合同。

③、因承包方责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。

十五、合同争议解决

在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当时人不愿和解、调解、各解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划”√"):

()向仲裁委员会申请仲裁。

()向中级人民法院起诉

十六、合同生效与终止

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。

本合同在完成分包工作内容、结算工程结算尾款后,即宣布终止。

本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案各执一份,副本 份。

本建筑工程施工劳务承包合同未尽事宜可经双方协商后入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。

在本合同之外签订的协议等,内容与合同相抵触者无效。

甲方发包人法定代表: 乙方承包人法定代表:

身份证号: 身份证号:

联系住址: 联系住址:

联系电话: 联系电话:

签订日期: 年 月 日